Рішення № 98944221, 05.08.2021, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2021 р. м. Київ Справа № 911/1164/21

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., за участю секретаря судового засідання Щербакової В.О., розглянув за правилами загального позовного провадження матеріали справи за позовом Комунального некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” про стягнення 7814732,11 грн

за участю представників сторін:

від позивача: Лященко А.М. (ордер серії АІ № 1106396 від 16.04.2021)

від відповідача: Поцелов А.О. (ордер серії РН-76 № 24 від 15.06.2021)

Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (далі – позивач) подало до суду позов до Товариства з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” (далі – відповідач) про стягнення 7814732,11 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем грошових зобов`язань зі сплати штрафу та пені за несвоєчасне виконання Договору поставки №191119/1 від 19.11.2019 та Договору поставки №191119/2 від 19.11.2019.

Ухвалою від 26.04.2021 Господарський суд Київської області залишив позовну заяву Комунальної лікувально-профілактичної установи “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” б/н від 16.04.2021 без руху, у зв`язку з недотриманням на момент подання позовної заяви вимог п. 5 ч. 3 ст. 162, п. 1 ч. 1 ст. 164 ГПК України, надавши 10 днів з дня вручення ухвали суду на усунення недоліків.

17.05.2021 на адресу Господарського суду Київської області від Комунальної лікувально-профілактичної установи “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” надійшла заява вих.№05/1-61 від 13.05.2021 про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою від 25.05.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено справу до підготовчого засідання на 22.06.2021, встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та доказів відправки копії відзиву позивачу у строк, передбачений ч. 8 ст. 165 ГПК України – протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі.

04.06.2021 до суду від відповідача надійшло клопотання б/н від 04.06.2021 про ознайомлення з матеріалами справи.

16.06.2021 до суду від відповідача надійшов відзив б/н від 15.06.2021 на позовну заяву та клопотання про поновлення строків на його подання.

У відзиві на позовну заяву відповідач просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, оскільки ТОВ “Автоспецпром” виконало свої зобов`язання щодо поставки належним чином, у зв`язку з чим вимоги позивача є необґрунтованими.

Також, відповідач просить суд застосувати позовну даність щодо заявлених штрафних санкцій.

16.06.2021 до суду від відповідача надійшла заява б/н від 15.06.2021 про застосування строків позовної давності.

22.06.2021 до суду від позивача надійшла заява б/н від 22.06.2021.

Ухвалою від 22.06.2021 судом відкладено підготовче засідання на 06.07.2021 о 14:40. Встановлено позивачу строк для подання до суду та відповідачу відповіді на відзив до 25.06.2021 включно. Встановлено відповідачу строк для подання до суду та позивачу заперечень на відповідь на відзив до 06.07.2021 включно.

29.06.2021 на електронну адресу від представника позивача надійшла відповідь на відзив, яка засобами поштового зв`язку надійшла 02.07.2021.

02.07.2021 на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив.

06.07.2021 протокольною ухвалою судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 29.07.2021 о 12:00.

06.07.2021 на електронну адресу суду від представника відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.

29.07.2021 ухвалою, яка занесена до протоколу судового засідання, судом оголошено перерву в судовому засіданні до 05.08.2021 о 12:00.

В судове засідання 05.08.2021 з`явились представники позивача та відповідача, про час, дату та місце судового засідання повідомлені належним чином.

В судовому засіданні представник позивача заявлені вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити, представник відповідача проти позову заперечував та просив у його задоволенні відмовити.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

19.11.2019 між Комунально лікувально-профілактичною установою “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (далі – Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” (далі – Постачальник) укладено Договір поставки №191119/1 (далі – Договір).

У відповідності до п. 1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця дорожні (колісні) транспортні засоби, а саме ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (НК 024:2019 - 35988 Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням) далі - Товар, а Покупець прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах визначених цим Договором.

Постачальник гарантує, що Товар новий, майнові права на товар належать йому та не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України (п. 1.2 Договору).

Згідно п. 1.3 Договору, найменування Товару (кількість та ціна) наведені у Додатку № 1 до цього Договору (Специфікація), який є невід`ємною частиною Договору.

Розділом 3 Договору сторонами погоджено ціну договору, яка становить 67 321 190,00 гри. (шістдесят сім мільйонів триста двадцять одна тисяча сто дев`яносто гривень 00 коп., в тому числі ПДВ 7% - 4 404 190,00 гри. (чотири мільйони чотириста чотири тисячі сто дев`яносто гривень 00 коп.). Ціна Товару згідно Договору включає в себе всі податки, збори та інші обов`язкові платежі, що сплачуються Постачальником згідно вимог чинного Законодавства України, вартість доставки Товару до місця поставки, вартість страхування, навантаження, розвантаження, транспортування Товару, а також всі інші витрати Постачальника пов`язані з виконанням цього Договору. Ціна цього Договору може бути зменшена Покупцем в односторонньому порядку в залежності від реального фінансування видатків Покупця згідно пункту 1.4.

Розділом 4 договору визначено порядок здійснення оплати: замовник є бюджетною неприбутковою установою. Оплата Товару проводиться на підставі ч.1 та ч.2 ст. 49 Бюджетного кодексу України, по мірі надходження коштів із Держказначейства та в межах відповідних бюджетних асигнувань. Авансові платежі за Договором не передбачені.

Замовник здійснює оплату Товару після його прийняття та відповідного пред`явлення Постачальником видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в строк до 30 (тридцяти) календарних днів з дати

прийняття Товару. Оплата Замовником здійснюється повністю або може здійснюватися частковими, окремими платежами до загальної 100% вартості Товару, який постачається згідно цього Договору, алеу будь-якому випадку в строки, визначені абзацом першим п. 4.1. Розділу IV Договору. Форма розрахунків: безготівкова. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

Розрахунки проводяться з урахуванням та згідно постанови № 425 КАБІНЕТУ

МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 травня 2019 р.

Моментом здійснення оплати за поставлений Товар вважається факт перерахування

грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

Пунктом 5.1 Договору стронами погоджено місце поставки (передачі) товару: поставка (передача) Товару здійснюється на склад Покупця на умовах DDP згідно з правилами INCOTERMS в редакції 2010 р. за адресою: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 24.

Відповідно до п. 5.2 Договору, строк (термін) поставки (передачі) Товару: протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання відповідної заявки від Замовника. Заявка складається у письмовій формі і передається електронною поштою або іншими засобами зв`язку.

Згідно п. 5.3 Договору, передача Товару здійснюється Постачальником на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої вповноваженому представникові Покупця з обов`язковим складанням і підписанням уповноваженими представниками Сторін відповідних документів, передбачених п. 5.4 цього Договору.

Пунктом 5.4 Договору сторонами погоджено, що датою поставки Товару за Договором вважається відповідна дата підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару.

У разі виявлення невідповідності Товару, зокрема, окремо кожної його складової вимогам Договору, видаткова накладна та Акт приймання-передачі Товару, уповноваженим

представником Покупця не підписується, при цьому Постачальник зобов`язаний в

присутності та за підписом уповноваженого представника Покупця скласти Акт про

невідповідність Товару у двох примірниках, який підписується уповноваженими

представниками сторін по одному для кожної із Сторін. У випадку відмови представника

Постачальника від підписання відповідного Акту про невідповідність Покупець складає цей

акт самостійно. Сторони домовились, що Акт про невідповідність, зокрема, складений

Покупцем самостійно (одноособово) є підставою для усунення дефектів та недоліків або

заміни Товару. Постачальник зобов`язаний усунути всі виявлені дефекти та недоліки

протягом 10-ти календарних днів з дати підписання (отримання) Акту про невідповідність

або інший термін письмово погоджений сторонами (п. 5.5 договору).

Згідно п. 5.6 Договору, у разі порушення Постачальником десятиденного, або узгодженого сторонами іншогостроку усунення дефектів або недоліків Товару, визначеного в п. 5.5, Постачальник за вимогою Покупця зобов`язується повернути Покупцю кошти перераховані Постачальнику у вигляді авансу у строк, що не перевищує 5 (п`яти) календарних днів з моменту одержання відповідної вимоги Покупця, при цьому Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Постачальнику із зазначенням дати розірвання Договору без укладення додаткової угоди.

У відповідності до п. 5.7 Договору, право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця після підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання-передачі Товару.

Як передбачено п. 5.8 Договору, товар поставляється з наступними документами, викладеними українською мовою або з перекладом на українську мову: видаткова накладна на Товар; акт приймання-передачі Товару; інструкція з експлуатації; комплект документів для реєстрації Товару в органах реєстрації МВС України (згідно правил, діючих на дату постановки на облік); Сервісна книга; сертифікат відповідності Товару або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката згідно законодавства України.

Розділом 6 Договору визначено права та обов`язки сторін за договором, зокрема, п. 6.1 зазначено, що покупець зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за поставлений Товар. Приймати поставлений Товар згідно з видатковою накладною та актом приймання- передачі Товару. В гарантійний термін експлуатації Товару Покупець повинен проводити технічне обслуговування (надалі - ТО) в обсязі та в терміни, що обумовлені у Інструкції з експлуатації автомобіля та Сервісній книжці на автомобіль у Дилерів, зазначених Постачальником. Належно виконувати умови цього Договору. Повернути Постачальнику забезпечення виконання цього Договору, наданого у вигляді банківської гарантії, після виконання всіх своїх зобов`язань за Договором протягом 5 банківських днів на письмовий запит Постачальника.

Пунктом 6.2 Договору зазначено, що покупець має право: своєчасно отримати Товар, якість якого відповідає розділу два цього договору. Своєчасно отримати від Постачальника всі необхідні документи для приймання Товару, у тому числі комплект документів для реєстрації транспортних засобів в органах реєстрації МВС України (згідно правил, діючих на дату постановки на облік). Відмовитись від приймання Товару в разі ненадання або надання неналежно оформлених Постачальником необхідних документів для приймання Товару зазначених у п.5.8 цього Договору. Повернути документи Постачальнику, зазначені у та п. 5.8 цього Договору без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення (відсутність , підписів тощо). Відмовитися від приймання Товару у разі виявлення дефектів (недоліків) та вимагати від Постачальника усунення дефектів (недоліків). Відповідно до пункту 1.4. в односторонньому порядку зменшити обсяги закупівлі Товару та відповідно ціну цього Договору, в залежності від реального фінансування видатків Покупця, письмово повідомивши про це Постачальника. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, без укладання додаткової угоди, у разі невиконання або неналежного виконання зобов`язань Постачальником, письмово повідомивши його про це у строк за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання із зазначенням дати розірвання у повідомленні. В цьому випадку Постачальник зобов`язаний повернути кошти Покупцю сплачені згідно умов цього Договору у вигляді авансу за непоставлений та/або не якісний Товар, у строк 5 (п`ять) календарних днів з дня отримання відповідної вимоги. Вимагати від Постачальника належного виконання взятих на себе зобов`язань за Договором.

В свою чергу, п. 6.3 Договору зазначено, що Постачальник зобов`язаний забезпечити відповідно до умов цього Договору поставку Товару у строк встановлений цим Договором. Надати Покупцю Товар згідно з умовами цього Договору, якість якої відповідає умовам зазначеним у розділі 2 цього Договору. Оформити належним чином та надати Покупцю при передачі Товару супровідну документацію на Товар, відповідно до п. 5.8 цього Договору. Своєчасно надавати Покупцю належним чином оформлені документи, передбачені Договором та його виконанням (в т.ч. зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, складені в електронній формі із дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої Постачальником особи у визначеному законодавством порядку) згідно з вимогами чинного законодавства України. Своєчасно та за власний рахунок усунути виявлені дефекти Товару згідно з умовами цього Договору. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку через неможливість виправити дефекти Товару, Постачальник у 5-денний строк з дня відповідного письмового звернення Покупця повинен повернути Покупцю кошти, сплачені за дефектний (неякісний) Товар та сплатити штраф у розмірі 20 % від ціни дефектного (неякісного) Товару, згідно з п. 7.3 цього Договору. Надати Покупцю гарантії виконання умов цього Договору у вигляді оригіналу банківської або страхової гарантії забезпечення виконання умов Договору на суму, що становить 5 (п`ять) відсотків ціни Договору поставки. Здійснювати технічне обслуговування Товару незалежно від спливу строку дії цього Договору. Період проходження технічного обслуговування Товару визначається в сервісній книжці на Товар. Належно виконувати умови цього Договору.

Пунктом 6.4 Договору передбачено, що постачальник має право своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений Товар; На дострокову поставку Товару за письмовою згодою Покупця. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі не виконання/несвоєчасного виконання зобов`язань Покупцем, письмово повідомивши про це його за 20 календарних днів до дати розірвання.

Відповідно до п. 7.2 Договору, за порушення строків поставки Товару, в тому числі прострочення усунення недоліків Товару згідно п. 2.12, 2.14.3, 5.5 з Постачальника стягується пеня у розмірі 0,1 % (однієї цілої однієї десятої відсотка) вартості не поставленого, чи невчасно поставленого, чи неякісного Товару, або його складової, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) вказаної вартості.

Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами, скріплення відбитками печаток Сторін та діє до 31.12.2019р. включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за Договором (п. 10.1 Договору).

Додатком № 1 до укладеного Договору є підписана сторонами Специфікація.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання вимог Договору №191119/1 від 19.11.2019, 21.12.2019 року відповідно до Актів приймання-передачі №1-34 Відповідач передав, а Позивач прийняв 34 автомобілі (копії наявні в матеріалах справи).

Крім того, 21.12.2019 між Комунально лікувально-профілактичною установою “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (далі – поклажодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” (далі – зберігач) укладено Договір про відповідальне зберігання №3 (далі – Договір).

У відповідності до п. 1.1 Договору, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на тимчасове відповідальне зберігання товару за кодом: ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (НК 024:2019 - 35988 Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу В з обладнанням) рік випуску - 2019, у кількості 34 шт., в подальшому - об`єкт зберігання) відповідно до переліку, викладеному в Акті приймання- передачі об`єкту на зберігання, який є Додатком №1 до Договору та його невід`ємною частиною, без права його використання у господарському обороті Зберігана, з подальшим поверненням об`єкту зберігання Поклажодавцю без зміни його якісних або кількісних характеристик. Номера кузовів та комплектація автомобілів вказані у Додатку №2 до Договору про відповідальне зберігання №3 від__.12.2019 та є його невід`ємною частиною. Зберігач гарантує, що даний договір є похідним в результаті виконання Зберігачем умов тендерного договору від 19.11.2019 № 191119/1 (надалі - тендерний договір), а об`єкт зберігання прийнято на зберігання Зберігачем одночасно з виконанням ним умов тендерного договору в частині постачання спеціалізованого санітарного транспорту разом з обладнанням та всіма гарантіями дотримання якості та комплектності товару за тендерним договором, не обтяженого вимогами третіх осіб, з урахуванням збігу в одній особі Учасника за тендерним договором і Зберігача за цим Договором.

Вартість об`єкту зберігання визначається сторонами в Акті приймання-передачі об`єкту на зберігання та повністю відповідає вартості товару, визначеного у тендерному договорі. Адреса складу зберігання: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова,9. Зберігання є повністю безоплатним для Поклажодавця (п. 1.2-1.4 Договору).

Згідно п. 2.1 Договору, об`єкт передається на зберігання Зберігачу на підставі Акту приймання-передачі об`єкту на зберігання, в якому визначається перелік майна та його вартість, визначена у відповідності до п. 1.2. цього Договору.

Строк зберігання дорівнює кількості календарних днів із дня підписання Акту передачі на зберігання, до моменту видачі Поклажодавцю, що визначається датою підписання Акту зняття із зберігання (п. 2.2 Договору).

У відповідності до п. 2.3 Договору, об`єкт передається на зберігання на термін до моменту готовності Поклажодавця прийняти даний товар із правом Поклажодавця достроково припинити дію Договору, повідомивши про це Зберігача не пізніше ніж за один день до такого припинення. У будь-якому випадку (у тому числі дострокового припинення дії Договору) Поклажодавець отримує об`єкт зберігання шляхом транспортування за рахунок Зберігача із складу Зберігача за адресою: Київська обл.ДСиєво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова,9 до місцезнаходження Поклажодавця: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Вишні, буд 24.

Строк дії цього Договору обчислюється з моменту передачі Поклажодавцем об`єкту зберігання Зберігачу, оформленого Актом передачі за зберігання, до моменту повернення Зберігачем об`єкту зберігання Поклажодавцю, оформленого Актом зняття із зберігання, але не пізніше 10.02.2020 року з правом пролонгації за погодженням з Поклажодавцем, шляхом підписання додаткової угоди до Договору про відповідальне зберігання №1 від 20.12.2019 (п. 6.1 Договору).

Відповідно до п. 6.2 Договору, Поклажодавець має право в будь-який час вимагати повернення об`єкту зберігання від Зберігача, а Зберігач зобов`язаний повернути його на першу вимогу Поклажодавця незалежно від строку зберігання.

10.02.2021 автомобілі повернуто зі зберігання відповідно до наявних в матеріалах справи копій Актів повернення об`єктів із зберігання.

Також, 19.11.2019 між Комунальною лікувально-профілактичною установою “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (далі – Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” (далі – Постачальник) укладено Договір поставки №191119/2 від 19.11.2019 (далі – Договір).

У відповідності до п. 1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця дорожні (колісні) транспортні засоби, а саме ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (НК 024:2019 - 35988 Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу С з обладнанням) далі - Товар, а Покупець прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах визначених цим Договором.

Постачальник гарантує, що Товар новий, майнові права на товар належать йому та не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України (п. 1.2 Договору).

Згідно п. 1.3 Договору, найменування Товару (кількість та ціна) наведені у Додатку № 1 до цього Договору (Специфікація), який є невід`ємною частиною Договору.

Розділом 3 Договору сторонами погоджено ціну договору, яка становить 854995,50 грн. (вісім мільйонів п`ятсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять гривень 50 коп.), в тому числі ПДВ 7% - 559345,50 грн (п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч триста сорок п`ять гривень 50 коп). Ціна Товару згідно Договору включає в себе всі податки, збори та інші обов`язкові платежі, що сплачуються Постачальником згідно вимог чинного Законодавства України, вартість доставки Товару до місця поставки, вартість страхування, навантаження, розвантаження, транспортування Товару, а також всі інші витрати Постачальника пов`язані з виконанням цього Договору. Ціна цього Договору може бути зменшена Покупцем в односторонньому порядку в залежності від реального фінансування видатків Покупця згідно пункту 1.4.

Розділом 4 договору визначено порядок здійснення оплати: замовник є бюджетною неприбутковою установою. Оплата Товару проводиться на підставі ч.1 та ч.2 ст. 49 Бюджетного кодексу України, по мірі надходження коштів із Держказначейства та в межах відповідних бюджетних асигнувань. Авансові платежі за Договором не передбачені.

Замовник здійснює оплату Товару після його прийняття та відповідного пред`явлення Постачальником видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в строк до 30 (тридцяти) календарних днів з дати

прийняття Товару. Оплата Замовником здійснюється повністю або може здійснюватися частковими, окремими платежами до загальної 100% вартості Товару, який постачається згідно цього Договору, алеу будь-якому випадку в строки, визначені абзацом першим п. 4.1. Розділу IV Договору. Форма розрахунків: безготівкова. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

Розрахунки проводяться з урахуванням та згідно постанови № 425 КАБІНЕТУ

МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 травня 2019 р.

Моментом здійснення оплати за поставлений Товар вважається факт перерахування

грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

Пунктом 5.1 Договору стронами погоджено місце поставки (передачі) товару: поставка (передача) Товару здійснюється на склад Покупця на умовах DDP згідно з правилами INCOTERMS в редакції 2010 р. за адресою: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 24.

Відповідно до п. 5.2 Договору, строк (термін) поставки (передачі) Товару: протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання відповідної заявки від Замовника. Заявка складається у письмовій формі і передається електронною поштою або іншими засобами зв`язку.

Згідно п. 5.3 Договору, передача Товару здійснюється Постачальником на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої вповноваженому представникові Покупця з обов`язковим складанням і підписанням уповноваженими представниками Сторін відповідних документів, передбачених п. 5.4 цього Договору.

Пунктом 5.4 Договору сторонами погоджено, що датою поставки Товару за Договором вважається відповідна дата підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару.

У разі виявлення невідповідності Товару, зокрема, окремо кожної його складової вимогам Договору, видаткова накладна та Акт приймання-передачі Товару, уповноваженим представником Покупця не підписується, при цьому Постачальник зобов`язаний в присутності та за підписом уповноваженого представника Покупця скласти Акт про невідповідність Товару у двох примірниках, який підписується уповноваженими представниками сторін по одному для кожної із Сторін. У випадку відмови представника

Постачальника від підписання відповідного Акту про невідповідність Покупець складає цей

акт самостійно. Сторони домовились, що Акт про невідповідність, зокрема, складений

Покупцем самостійно (одноособово) є підставою для усунення дефектів та недоліків або

заміни Товару. Постачальник зобов`язаний усунути всі виявлені дефекти та недоліки

протягом 10-ти календарних днів з дати підписання (отримання) Акту про невідповідність

або інший термін письмово погоджений сторонами (п. 5.5 договору).

Згідно п. 5.6 Договору, у разі порушення Постачальником десятиденного, або узгодженого сторонами іншогостроку усунення дефектів або недоліків Товару, визначеного в п. 5.5, Постачальник за вимогою Покупця зобов`язується повернути Покупцю кошти перераховані Постачальнику у вигляді авансу у строк, що не перевищує 5 (п`яти) календарних днів з моменту одержання відповідної вимоги Покупця, при цьому Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Постачальнику із зазначенням дати розірвання Договору без укладення додаткової угоди.

У відповідності до п. 5.7 Договору, право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця після підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання-передачі Товару.

Як передбачено п. 5.8 Договору, товар поставляється з наступними документами, викладеними українською мовою або з перекладом на українську мову: видаткова накладна на Товар; акт приймання-передачі Товару; інструкція з експлуатації; комплект документів для реєстрації Товару в органах реєстрації МВС України (згідно правил, діючих на дату постановки на облік); Сервісна книга; сертифікат відповідності Товару або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката згідно законодавства України.

Розділом 6 Договору визначено права та обов`язки сторін за договором, зокрема, п. 6.1 зазначено, що покупець зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за поставлений Товар. Приймати поставлений Товар згідно з видатковою накладною та актом приймання- передачі Товару. В гарантійний термін експлуатації Товару Покупець повинен проводити технічне обслуговування (надалі - ТО) в обсязі та в терміни, що обумовлені у Інструкції з експлуатації автомобіля та Сервісній книжці на автомобіль у Дилерів, зазначених Постачальником. Належно виконувати умови цього Договору. Повернути Постачальнику забезпечення виконання цього Договору, наданого у вигляді банківської гарантії, після виконання всіх своїх зобов`язань за Договором протягом 5 банківських днів на письмовий запит Постачальника.

Пунктом 6.2 Договору зазначено, що покупець має право: своєчасно отримати Товар, якість якого відповідає розділу два цього договору. Своєчасно отримати від Постачальника всі необхідні документи для приймання Товару, у тому числі комплект документів для реєстрації транспортних засобів в органах реєстрації МВС України (згідно правил, діючих на дату постановки на облік). Відмовитись від приймання Товару в разі ненадання або надання неналежно оформлених Постачальником необхідних документів для приймання Товару зазначених у п.5.8 цього Договору. Повернути документи Постачальнику, зазначені у та п. 5.8 цього Договору без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення (відсутність , підписів тощо). Відмовитися від приймання Товару у разі виявлення дефектів (недоліків) та вимагати від Постачальника усунення дефектів (недоліків). Відповідно до пункту 1.4. в односторонньому порядку зменшити обсяги закупівлі Товару та відповідно ціну цього Договору, в залежності від реального фінансування видатків Покупця, письмово повідомивши про це Постачальника. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, без укладання додаткової угоди, у разі невиконання або неналежного виконання зобов`язань Постачальником, письмово повідомивши його про це у строк за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання із зазначенням дати розірвання у повідомленні. В цьому випадку Постачальник зобов`язаний повернути кошти Покупцю сплачені згідно умов цього Договору у вигляді авансу за непоставлений та/або не якісний Товар, у строк 5 (п`ять) календарних днів з дня отримання відповідної вимоги. Вимагати від Постачальника належного виконання взятих на себе зобов`язань за Договором.

В свою чергу, п. 6.3 Договору зазначено, що Постачальник зобов`язаний забезпечити відповідно до умов цього Договору поставку Товару у строк встановлений цим Договором. Надати Покупцю Товар згідно з умовами цього Договору, якість якої відповідає умовам зазначеним у розділі 2 цього Договору. Оформити належним чином та надати Покупцю при передачі Товару супровідну документацію на Товар, відповідно до п. 5.8 цього Договору. Своєчасно надавати Покупцю належним чином оформлені документи, передбачені Договором та його виконанням (в т.ч. зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, складені в електронній формі із дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої Постачальником особи у визначеному законодавством порядку) згідно з вимогами чинного законодавства України. Своєчасно та за власний рахунок усунути виявлені дефекти Товару згідно з умовами цього Договору. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку через неможливість виправити дефекти Товару, Постачальник у 5-денний строк з дня відповідного письмового звернення Покупця повинен повернути Покупцю кошти, сплачені за дефектний (неякісний) Товар та сплатити штраф у розмірі 20 % від ціни дефектного (неякісного) Товару, згідно з п. 7.3 цього Договору. Надати Покупцю гарантії виконання умов цього Договору у вигляді оригіналу банківської або страхової гарантії забезпечення виконання умов Договору на суму, що становить 5 (п`ять) відсотків ціни Договору поставки. Здійснювати технічне обслуговування Товару незалежно від спливу строку дії цього Договору. Період проходження технічного обслуговування Товару визначається в сервісній книжці на Товар. Належно виконувати умови цього Договору.

Пунктом 6.4 Договору передбачено, що постачальник має право своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений Товар; На дострокову поставку Товару за письмовою згодою Покупця. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі не виконання/несвоєчасного виконання зобов`язань Покупцем, письмово повідомивши про це його за 20 календарних днів до дати розірвання.

Відповідно до п. 7.2 Договору, за порушення строків поставки Товару, в тому числі прострочення усунення недоліків Товару згідно п. 2.12, 2.14.3, 5.5 з Постачальника стягується пеня у розмірі 0,1 % (однієї цілої однієї десятої відсотка) вартості не поставленого, чи невчасно поставленого, чи неякісного Товару, або його складової, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) вказаної вартості.

Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами, скріплення відбитками печаток Сторін та діє до 31.12.2019р. включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за Договором (п. 10.1 Договору).

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання вимог Договору №191119/2 від 19.11.2019, 21.12.2019 року відповідно до Актів приймання-передачі №1-3 Відповідач передав, а Позивач прийняв 3 автомобілі (копії наявні в матеріалах справи).

Крім того, 21.12.2019 між Комунально лікувально-профілактичною установою “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (далі – поклажодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” (далі – зберігач) укладено Договір про відповідальне зберігання №4 (далі – Договір).

У відповідності до п. 1.1 Договору, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на тимчасове відповідальне зберігання товару за кодом: ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (НК 024:2019 - 35988 Автомобільна швидка допомога) (спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу С з обладнанням) рік випуску - 2019, у кількості 3 шт., в подальшому - об`єкт зберігання) відповідно до переліку, викладеному в Акті приймання- передачі об`єкту на зберігання, який є Додатком №1 до Договору та його невід`ємною частиною, без права його використання у господарському обороті Зберігана, з подальшим поверненням об`єкту зберігання Поклажодавцю без зміни його якісних або кількісних характеристик. Номера кузовів та комплектація автомобілів вказані у Додатку №2 до Договору про відповідальне зберігання №3 від__.12.2019 та є його невід`ємною частиною. Зберігач гарантує, що даний договір є похідним в результаті виконання Зберігачем умов тендерного договору від 19.11.2019 № 191119/2 (надалі - тендерний договір), а об`єкт зберігання прийнято на зберігання Зберігачем одночасно з виконанням ним умов тендерного договору в частині постачання спеціалізованого санітарного транспорту разом з обладнанням та всіма гарантіями дотримання якості та комплектності товару за тендерним договором, не обтяженого вимогами третіх осіб, з урахуванням збігу в одній особі Учасника за тендерним договором і Зберігача за цим Договором.

Вартість об`єкту зберігання визначається сторонами в Акті приймання-передачі об`єкту на зберігання та повністю відповідає вартості товару, визначеного у тендерному договорі. Адреса складу зберігання: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова,9. Зберігання є повністю безоплатним для Поклажодавця (п. 1.2-1.4 Договору).

Згідно п. 2.1 Договору, об`єкт передається на зберігання Зберігачу на підставі Акту приймання-передачі об`єкту на зберігання, в якому визначається перелік майна та його вартість, визначена у відповідності до п. 1.2. цього Договору.

Строк зберігання дорівнює кількості календарних днів із дня підписання Акту передачі на зберігання, до моменту видачі Поклажодавцю, що визначається датою підписання Акту зняття із зберігання (п. 2.2 Договору).

У відповідності до п. 2.3 Договору, об`єкт передається на зберігання на термін до моменту готовності Поклажодавця прийняти даний товар із правом Поклажодавця достроково припинити дію Договору, повідомивши про це Зберігача не пізніше ніж за один день до такого припинення. У будь-якому випадку (у тому числі дострокового припинення дії Договору) Поклажодавець отримує об`єкт зберігання шляхом транспортування за рахунок Зберігача із складу Зберігача за адресою: Київська обл.ДСиєво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова,9 до місцезнаходження Поклажодавця: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Вишні, буд 24.

Строк дії цього Договору обчислюється з моменту передачі Поклажодавцем об`єкту зберігання Зберігачу, оформленого Актом передачі за зберігання, до моменту повернення Зберігачем об`єкту зберігання Поклажодавцю, оформленого Актом зняття із зберігання, але не пізніше 10.02.2020 року з правом пролонгації за погодженням з Поклажодавцем, шляхом підписання додаткової угоди до Договору про відповідальне зберігання №1 від 20.12.2019 (п. 6.1 Договору).

Відповідно до п. 6.2 Договору, Поклажодавець має право в будь-який час вимагати повернення об`єкту зберігання від Зберігача, а Зберігач зобов`язаний повернути його на першу вимогу Поклажодавця незалежно від строку зберігання.

10.02.2021 автомобілі повернуто зі зберігання відповідно до наявних в матеріалах справи копій Актів повернення об`єктів із зберігання.

Підставою звернення позивача до суду слугувало, як зазначає позивач, допущене відповідачем прострочення поставки товару у встановлений договором строк, зважаючи на наступне.

Заявку на поставку товару від покупця постачальник отримав 09.12.2019, а строк на поставку товару, встановлений п. 5.2 договору – 30 календарих днів (до 08.01.2020 включно). Тому, на думку позивача, з 09.01.2020 по 10.02.2020 відбулося прострочення поставки – 33 календарні дні прострочки.

Позивач зазначає, що автомобілі були передані, однак зареєструвати право власності на них позивач не мав можливості, оскільки, на момент передачі сертифікатів надано не було. Відтак, лише після повернення автомобілів зі зберігання позивач міг зареєструвати право власності.

Предметом спору у даній справі є застосування до відповідача відповідальності, встановленої договором, а також чинним законодавством за порушення строків виконання зобов`язання.

Укладені сторонами договори є підставами для виникнення у його сторін господарських зобов`язань, а саме майново-господарських зобов`язань в силу ст. ст. 173, 174, ч. 1 ст. 175 ГК України.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України, що визначено ст. 175 ГК України.

Згідно до ч.1 ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Так, в силу ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Правило, визначене відповідною нормою, також викладене у ст. 712 ЦК України, відповідно до якої за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно частини 2 вказаної норми, до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно ч.1 ст. 692 ЦК України, яка регулює порядок оплати товару за договором купівлі-продажу, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно ч. 1 ст. 936 Цивільного кодексу України за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов`язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

Відповідно до ч. 1 ст. 949 Цивільного кодексу України зберігач зобов`язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості.

Зберігач зобов`язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився (ст. 953 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.ст. 610, 611 ЦКУ порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Як визначено ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Пунктом 4.1. Договору № 191119/1 від 19.11.2019 р. та Договору № 191119/2 від 19.11.2019 р. передбачено, що Замовник здійснює оплату Товару після його прийняття та відповідного пред`явлення Постачальником податкової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, в строк 30 (тридцять) календарних днів з дати прийняття Товару. Оплата Замовником здійснюється повністю або може здійснюватися частковими, окремими платежами до загальної 100% вартості Товару, який постачається згідно цього Договору, але у будь-якому випадку в строки, визначені абз. 1 п. 4.1. Розділу IV Договору.

Відповідно до п. 5.2. Договорів поставки, строк (термін) поставки (передачі) Товару: протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання відповідної заявки від Замовника.

Датою поставки Товару за Договором вважається відповідна дата підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару (п. 5.4. Договорів поставки).

Пункт 5.5. Договорів поставки визначає, що у разі невідповідності Товару, зокрема, окремо, кожної його складової вимогам Договору, видаткова накладна та Акт приймання- передачі Товару, уповноваженим представником Покупая не підписується, при цьому Постачальник зобов`язаний в присутності та за підписом уповноваженого представника Покупця скласти Акт про невідповідність Товару у двох примірниках, який підписується уповноваженими представниками строки по одному для кожної із Сторін.

Матеріалами справи підтверджується, що датою підписання Актів прийняття-передачі є 21.12.2019.

Таким чином, поставка відбулася в строк, встановлений п. 5.2 Договору.

Доказів невідповідності товару позивачем до матеріалів справи не надано. Товар прийнятий позивачем без зауважень.

Також, судом враховано, що правом на відмову від підписання Актів приймання-передачі, передбаченим п. 5.5 Договорів, позивач не скористався, а навпаки, прийняв товар без зауважень та оплатив його відповідно до умов п. 4.5 Договорів.

Згідно ч. 1 ст. 334 ЦК України, право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

За вимогами п. 5.7. Договору, право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця після підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання- передачі Товару.

Матеріалами справи підтверджується, що відповідно до Актів прийому-передачі транспортних засобів від 21.12.2019 р., КП «ОЦЕМД та МК» були передані 34 спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Peugeot Boxer, типу В та 3 спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Peugeot Boxer типу С .

В матеріалах справи відсутні докази, що при поставці автомобілів відповідачем не надані Сертифікати відповідності № UA.TR.101-470/339/1-2019 та Свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера колісних транспортних засобів в Україні № 326, які видавалися на легкові транспортні засоби, що передавалися за Договорами поставки.

Як вбачається з матеріалів справи, жодних претензій або заяв щодо невідповідності вказаних транспортних засобів від позивача на адресу відповідача не надходило.

Крім того, судом враховано, що позивач мав право відмовитись від останніх та не приймати їх в силу п. 6.2.3. 6.2.4.. 6.2.5.. 6.2.7. Договорів поставки.

Проте, як вбачається з матеріалів справи та не заперечується сторонами, вищевказаних дій позивачем вчинено не було.

Оплата за поставку вказаних транспортних засобів була проведена 21.12.2019, що також підтверджує відсутність претензій з боку КП «ОЦЕМД та МК».

Щодо посилань позивача на неможливість зареєструвати автомобілі, то вони оцінюються судом критично.

Товар був поставлений у відповідності з п.п. 5.8-5.9 Договорів без зауважень, а право власності на автомобілі перейшло до позивача після підписання Актів приймання-передачі товару згідно з п. 5.7 Договорів.

Проте Позивачем самостійно ініційовано передачу автомобілів на відповідальне зберігання після їх отримання, що фактично і вплинуло на строк постановки їх на облік, а не відсутність сертифікатів, як стверджує позивач.

Крім того, в матеріалах справи відсутні докази звернення позивача до відповідача, які б свідчили про неможливість КП «ОЦЕМД та МК» зареєструвати вказані автомобілі.

Судом враховано, що умовами договорів поставки не встановлено вимог щодо строків постановки автомобілів на облік після отримання автомобілів з відповідального зберігання, а тому, твердження позивача щодо неможливості зарєструвати автомобілі з вини відповідача є необгрунтованими.

Посилання позивача щодо некомплектності товару також оцінюються судом критично та не можуть бути застосовані судом виходячи з наступного.

Так, ст. 683 ЦК України встановлює обов`язок продавця передати покупцю певний набір товару у комплекті.

При цьому, комплект товару – це визначений договором певний набір товарів, кожен з яких може самостійно існувати за функціональним призначенням.

Статтею 270 ГК України врегульовано питання щодо комплектності товару що поставляється.

При цьому, комплектність – це поєднання складових частин виробу, яке забезпечує його функціонування.

Враховуючи, що вищевказані статті регулюють питання комплекту та комплектності товару, а не супровідних документів до нього, відсутні підстави для застосування вищевказаних норм.

Також, як вбачається з матеріалів справи, автомобілі були передані на зберігання за договором після їх прийняття позивачем за Актами приймання-передачі, а не для подальшого усунення недоліків як зазначає позивач.

Враховуючи вищевикладене, Товариство з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” виконало всі свої зобов`язання по Договорам поставки належним чином, у встановлений договором строк.

За таких обставин, підстави для застосування до відповідача відповідальністі за прострочення виконання зобов`язання відсутні.

Приписами ч. 1 ст. 13 ГПК України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Відповідно до ч. 3 ст. 13, ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З огляду на встановлені судом обставини, з урахуванням наявних в матеріалах справи доказів, доводи Позивача щодо прострочення відповідачем поставки автомобілів є не обгрунтованими, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову в повному обсязі.

Враховуючи відмову у задоволенні позовних вимог, у звязку з їх недоведеністю та необгрунтованістю, підстави для застосування позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій відсутні.

Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 950 року та практику Суду як джерело права.

Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 татті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається:у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог; інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.

Таким чином, враховуючи, що судом відмовлено у задоволенні даного позову судові витрати, понесені позивачем, у даній справі підлягають покладенню на позивача.

Керуючись ст.ст. 74-79, 129, 232, 233, 236– 238, 240, 241 ГПК України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог Комунального некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Автоспецпром” про стягнення 7814732,11 грн відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: (http://court.gov.ua/fair/).

Повний текст рішення складено 12.08.2021.

Суддя В.М. Антонова