Рішення № 9229063, 06.04.2010, Господарський суд Херсонської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2010 Справа № 2/51-10

Господарський суд Херсонської області у складі судді Скобєлкіна С.В. при секретарі Котенко І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Приватного підприємства "Стройоптітех", м.Херсон

до Управління капітального будівництва Херсонської міської ради, м.Херсон

про стягнення 144409,42 грн.

за участю представників сторін:

від позивача - Сапіга В.В., довіреність від 11.02.2010р.

від відповідача - Ткач Т.А., довіреність від 15.07.2009р.

в с т а н о в и в:

Приватне підприємство "Стройоптітех" звернулось до суду з позовом до Управління капітального будівництва Херсонської міської ради про стягнення заборгованості та інших нарахувань за договором підряду у розмірі 144 409,42 грн.

У судовому засіданні позивач в особі свого представника підтримав заявлені вимоги та просить стягнути з УКБ Херсонської міськради на користь ПП "Стройоптітех" 120034,80 грн. основного боргу, 2184,63 грн. пені, 18125,25 грн. збитків від інфляції, 4064,74 грн. - 3% річних та судові витрати по справі.

Відповідач позовні вимоги визнає частково, а саме у сумі основного боргу -120034,80 грн.. З іншою частиною позовних вимог УКБ ХМР не погоджується, засвідчивши це у письмовому відзиві на позов та через свого представника в судовому засіданні.

Розглянувши матеріли справи, дослідивши докази, заслухавши сторони, суд прийшов до висновку про те, що позов підлягає задоволенню. Крім того, суд задовольняє клопотання відповідача про розстрочку виконання судового рішення строком на 3 місяця.

Судом встановлено, що 23.09.2008р. між Управлінням капітального будівництва Херсонської міськради (далі - відповідач) та Приватним підприємством "Стройоптітех" був укладений Договір підряду № 4 (далі - Договір), за яким останній зобов'язався виконати роботи з будівництва підземної теплотраси від ТК-213/1 по вул.Кримській в м.Херсоні, а відповідач прийняти роботи та своєчасно оплатити їх вартість.

Додатковою угодою № 2 від 25.12.2008р. до Договору було зменшено об'єм фінансування виконаних робіт на 85,20 грн. і склав 171514,80 грн.

Відповідно до п.4.5. Договору замовником (відповідачем) було сплачено підряднику (позивачу) аванс у розмірі 51480,00 грн. на придбання будівельних матеріалів.

Позивачем виконано належним чином відповідно до умов Договору, вимог чинного законодавства України та будівельних норм обумовлені підрядні роботи, що підтверджується актом прийому виконаних робіт за листопад 2008р., підписаний відповідачем 05.12.2008р.

Згідно з вказаним актом позивачем виконано робіт на загальну суму 171514,80 грн.

Пунктом 4.6. Договору встановлено: Підрядник по закінченню робіт надає двосторонній акт здачі виконаних робіт, а Замовник здійснює оплату виконаних робіт впродовж 10 (десяти) банківських днів після підписання акту здачі виконаних робіт. Таким чином, відповідач мав здійснити розрахунок за виконані роботи у термін до 15.02.2008 р.

Згідно ст.526 Цивільного кодексу України та ст.193 Господарського кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України). Відповідно до ст.599 Цивільного кодексу України та ст.202 Господарського кодексу України, зобов'язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

В порушення умов Договору та вищезазначених норм господарського та цивільного законодавств відповідачем не було перераховано грошові кошти позивачу. Заборгованість на даний час складає 120034,80 грн.

В ст.886 ЦК України встановлено, що у разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

Відповідно до п.5.4. Договору у випадку порушення строків розрахунку, замовник сплачує підряднику пеню в розмірі 0,01% від суми за кожен день прострочення.

Отже, за прострочення виконання грошового зобов'язання за Договором відповідач має сплатити пеню в розмірі:

Розрахунок суми пені: 120034,80 грн. х 0,01% х182 дні = 2184,63 грн.

Де: 120034,80 грн. - сума заборгованості;

0,01% - розмір пені, встановлений Договором;

182 дні - період прострочення грошового зобов'язання з 16.12.2008р. - 16.06.2009р.

Згідно з ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до зазначеної вище норми Цивільного кодексу України, відповідач зобов'язаний сплатити за порушення умов Договору позивачу 18125,25 грн. - збитків від інфляції та 4064,74 грн. - 3% річних (розрахунок додається).

Нарахування вищезазначених сум перевірено судом та визнається правильним. Крім того, суд в порядку ст.49 ГПК України стягує з відповідача судові витрати по справі, оскільки з вини останнього спір доведено до судового розгляду.

Враховуючи письмову заяву відповідача, положення ст.121 ГПК України, обставини, на які посилається відповідач, суд вважає можливим розстрочити виконання судового рішення в частині стягнення 144 409,42 грн. на 3 місяця, з 01.05.2010 року по 01.07.2010 року, із сплатою рівними частками, у розмірі 48 136,47 грн. щомісячно, починаючи з 01.05.2010 року.

На підставі викладеного, вищезазначених правових норм та керуючись ст.ст.44, 49, 82-85 ГПК України, суд -

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Управління капітального будівництва Херсонської міської ради, 73025 м.Херсон, вул.Суворова, 38, код ЄДРПОУ 05517216, р/р. не відомий на користь Приватного підприємства "Стройоптітех", 73003 м.Херсон, вул.Шенгелія, 2 кв.93, код ЄДРПОУ 35329275, р/р. не відомий - 120034,80 грн. (сто двадцять тисяч тридцять чотири грн. 80 коп.) основного боргу, 2184,63 грн. (дві тисячі сто вісімдесят чотири грн. 63 коп.) пені, 18125,25 грн. (вісімнадцять тисяч сто двадцять п'ять грн. 25 коп.) інфляційних збитків, 4064,74 грн. (чотири тисячі шістдесят чотири грн. 74 коп.) 3% річних, 1472,99 грн. (одна тисяча чотириста сімдесят дві грн. 99 коп.) сплати державного мита та 236,00 грн. (двісті тридцять шість грн. 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

3. Розстрочити виконання судового рішення в частині стягнення 144409,42 грн. на 3 місяця, з 01.05.2010р. по 01.07.2010 року, із сплатою рівними частками у розмірі 48136,47 грн. щомісячно, починаючи з 01.05.2010 року.

4. Копію рішення направити сторонам по справі.

Суддя С.В.Скобєлкін

Дата підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 ГПК України 26.04.2010р.