Ухвала суду № 89740140, 10.06.2020, Господарський суд Тернопільської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10 червня 2020 року м. ТернопільСправа № 921/218/20 Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Руденка О.В. розглянув матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" в інтересах Виробничого структурного підрозділу "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця", вул. Н. Хасевича, 9, м. Рівне, 33013

до відповідача Фізичної особи-підприємця Рибачука Віктора Олександровича, АДРЕСА_1

про стягнення 36 888,27 грн неустойки.

за участі представника відповідача Свірського Т.В.

Суть справи:

Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" в інтересах Виробничого структурного підрозділу "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Рибачука Віктора Олександровича про стягнення неустойки.

Ухвалою суду від 22.05.2020 у даній справі призначено судове засідання на 10.06.2020.

У засідання представник позивача не прибув, хоча про час, дату та місце судового розгляду позивач повідомлений належним чином (рекомендоване повідомлення №4602509217283 про вручення ухвали суду від 22.05.2020 наявне в матеріалах справи).

Представник відповідача у засідання прибув, долучив клопотання №б/н від 09.06.2020 про відкладення розгляду справи.

Враховуючи наведене, з огляду на неявку уповноваженого представника позивача у судове засідання, клопотання відповідача, у порядку п. 2 ч. 2 ст. 202 ГПК України, судом відкладено розгляд справи на 24.06.2020 о 10 год. 40 хв.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 120, 121 ГПК України, господарський суд,

У Х В А Л И В :

1. Повідомити учасників справи про відкладення судового розгляду у даній справі на 24 червня 2020 року о 10:40 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14 А, зал судових засідань № 4, 5 поверх.

2. Запропонувати сторонам подати суду в строк до 22.06.2020 року:

позивачу: обрахований на викладених у п.3.3 Договору №619 умовах, розрахунок орендної плати за червень 2018 року; докази надіслання на адресу відповідача листа від 04.05.2018 про припинення дії договору оренди; письмове пояснення щодо (не) надіслання з 30.06.18 р до 01.08.18р. на адресу відповідача заперечень щодо поновлення дії договору на новий строк;

відповідачу: докази сплати орендної плати за період з липень - жовтень 2018 року.

3. Роз`яснити учасникам судового процесу, що у разі продовження періоду дії карантину, за клопотаннями сторін справа може бути розглянута за відсутністю їх представників за наданими у матеріали справи документами.

4. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо), письмові та електронні докази на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

5. Копію ухвали направити учасникам по справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя О.В. Руденко