Рішення № 85406448, 05.11.2019, Чигиринський районний суд Черкаської області

Справа № 708/732/19

Номер провадження № 2/708/211/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

05 листопада 2019 р.

Чигиринський районний суд Черкаської області

в складі:

головуючої - судді Івахненко О.Г.,

при секретарі - Тендітній Л.В.,

з участю:

представника позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) -

ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чигирині справу за первісним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про стягнення пені за прострочення виконання зобов`язання, зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про розірвання договору підряду № 03-18 від 22.03.2018 року,

Керуючись вимогами ч. 6 ст. 259 ЦПК України проголошується вступна і резолютивна частина рішення, суд,-

УХВАЛИВ :

Позовні вимоги за первісним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про стягнення пені за прострочення виконання зобов`язання - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 пеню за прострочення виконання зобов`язання у вигляді виконання робіт з виготовлення конструктивних елементів та виконання комплексу будівельно-монтажних робіт по будівництву будинку за адресою: АДРЕСА_1 розмірі 1488818 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень 65 коп.

У задоволенні інших позовних вимог за первісним позовом - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави (Отримувач коштів: ГУК у м. Києві /м. Київ/ 22030106, Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Рахунок отримувача: НОМЕР_1, Код класифікації доходів бюджету: 22030106) судові витрати у виді судового збору в сумі 9605 гривень.

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_3 до ОСОБА_2 про розірвання договору підряду № 03-18 від 22.03.2018 року - відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його складення.

Повний текст судового рішення складено 08 листопада 2019 року.

Суддя О.Г. Івахненко