Рішення № 121292084, 12.07.2024, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.07.2024Справа № 910/979/24За позовом Міністерства оборони України

до Дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державне підприємство "Укроборонсервіс"

третя особа Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

про стягнення 608 854 422,10 грн.

Суддя Мельник В.І.

за участю секретаря судового засідання Федорової О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

Суть спору:

До Господарського суду міста Києва звернулось Міністерство оборони України з позовною заявою до Дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державне підприємство "Укроборонсервіс" про стягнення 608 854 422,10 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2024 відкрито провадження у справі № 910/979/24 та призначено засідання на 22.03.2024.

04.03.2024 відділом діловодства суду від відповідача отримано відзив на позовну заяву.

05.03.2024 відділом діловодства суду від відповідача отримано заяву про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог.

08.03.2024 відділом діловодства суду від позивача отримано відповідь на відзив та заперечення проти клопотання про залучення третьої особи.

15.03.2024 відділом діловодства суду від відповідача отримано заперечення на відповідь на відзив.

20.03.2024 відділом діловодства суду від позивача отримано заяву про зміну предмету позову та додаткові пояснення

Ухвалою суду від 22.03.2024 підготовче засідання відкладено на 12.04.2024.

04.04.2024 відділом діловодства суду від позивача отримано заяву про збільшення розміру позовних вимог.

09.04.2024 відділом діловодства суду від відповідача отримано клопотання про долучення доказів.

11.04.2024 відділом діловодства суду від позивача отримано клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Ухвалою суду від 12.04.2024 відкладено підготовче засідання на 31.05.2024.

25.04.2024 відділом діловодства суду від третьої особи отримано пояснення по справі.

В підготовче засіданні 31.05.2024 представник позивач з?явися, надав свої усні пояснення.

В підготовче засіданні 31.05.2024 представник відповідача з?явився, надав свої усні пояснення.

В підготовче засіданні 31.05.2024 представник третьої особи з?явився, надав свої усні пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.05.2024 закінчено підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 12.07.2024.

В судове засідання 12.07.2024 представник позивача з`явився, надав суду усні пояснення у справі та просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 12.07.2024 представник відповідача з`явився, надав суду усні пояснення у справі.

В судовому засіданні 12.07.2024 винесено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом з`ясовано наступне.

13.12.2022 між Міністерством оборони України, як замовником та Дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт» Державним підприємством «Укроборонсервіс», як виконавцем укладено Державний контракт № 403/1/22/382 на поставку товарів оборонного призначення.

Відповідно до пункту 1.1. Контракту Виконавець зобов`язується поставити Замовнику з дотриманням вимог законодавства України, умов і вимог Контракту товари оборонного призначення (надалі - Товар), найменування, кількість, вартість (ціна) та строки поставки яких зазначені в Специфікації товарів оборонного призначення, що поставляються за державним Контрактом для подальшого використання Збройними Силами України, а Замовник зобов`язується прийняти Товар через Вантажоодержувача та оплатити Товар в строки і на умовах, визначених цим Контрактом.

Вартість (ціна) Товару відповідно до пункту 2.2 Контракту становить 1 386 828 600 (один мільярд триста вісімдесят шість мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч шістсот) грн.

Відповідно до пункту 4.1 Контракту Виконавець зобов`язаний поставити Товар згідно з умовами цього Контракту не пізніше строку, визначеного в Специфікації, та надати Замовнику документи згідно з пунктом 2.7 цього Контракту.

Відповідно до Специфікації поставці підлягав наступний Товар у строк:

за пунктом 1. - мінометні постріли калібру 82 міліметра, номенклатурний номер НАТО (NSN) 1315-50-000-0790 загальним обсягом поставки 4 500 одиниць вартістю за одну одиницю 11 533,82 грн., загальною вартістю 51 902 190, 00 грн., у строк до 19.02.2023:

за пунктом 1.1. - мінометні постріли калібру 82 міліметра, номенклатурний номер НАТО (NSN) 1315-50-000-0790 загальним обсягом поставки 40 500 одиниць вартістю за одну одиницю 12 739,22 грн., загальною вартістю 515 938 410, 00 грн., п`ятьма партіями, а саме: 3500 одиниць - до 21.03.2023; 8 000 одиниць - до 20.04,2023; 10 000 одиниць - до 20.05.2023; 10 000 одиниць до 19.06.2023; 9000 одиниць до 19.07.2023.

за пунктом 2. - мінометні постріли калібру 60 міліметрів, номенклатурний номер НАТО (NSN) 1310-50-001-2590 загальним обсягом поставки 80 000 одиниць вартістю за одну одиницю 10 237,35 грн., загальною вартістю 818 988 000, 00 грн., одинадцятими партіями, а саме:5 000 одиниць - до 19.02.2023; 5 000 одиниць - до 21.03.2023; 7 500 одиниць - до 20.04.2023; 7 500 одиниць - до 20.05.2023; 7500 одиниць до 19.06.2023; 8000 одиниць до 19.07.2023; 8000 одиниць до 18.08.2023; 8000 одиниць до 17.09.2023; 8000 одиниць до 17.10.2023; 8000 одиниць до 16.11.2023; 7500 одиниць до 01.12.2023.

Відповідно до пункту 3.3 Контракту датою виконання Виконавцем зобов`язань щодо поставки Товару є дата затвердження Вантажоодержувачем Акта приймання-передачі. Датою належного виконання умов цього Контракту є дата підписання Сторонами Акта приймання-передачі Товару за Контрактом.

Пунктом 2.6 Контракту передбачено, що розрахунки за цим Контрактом проводяться шляхом оплати Замовником поставленого Товару (партія 1 пункту 1 Специфікації) протягом 15 (п`ятнадцяті) банківських днів після пред`явлення Виконавцем рахунку на оплату та документів, зазначених у пункті 2.7 Контракту, а також підписання Сторонами Акта приймання-передачі Товару за Контрактом (за умови наявності (надходження) бюджетних коштів на рахунки Міністерства оборони України.

Згідно з пунктом 2.9 Контракту, відповідно до вимог абзаців 4,5 пункту постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на підставі рішення Замовника розрахунки за Товари здійснюються шляхом проведення попередньої оплати у розмірі до 97 відсотків від вартості (ціни) Товару за Контрактом на строк не більше як шість місяців з дати перерахування коштів на рахунок Виконавця.

Попередня оплата здійснюється протягом 15 (п`ятнадцяті) банківських днів після прийняття Замовником рішення про здійснення попередньої оплати на підставі рахунку на оплату, наданого Виконавцем в органі державної казначейської служби, з подальшим використанням зазначених коштів виключено на цілі, зазначені цим Контрактом, з наданням відповідних підтвердних документів.

У разі проведення попередньої оплати, товари поставляються не пізніше строку поставки товарів, зазначеного у Специфікації.

Пунктом 11.1 Контракт передбачає, що Контракт набирає чинності з дати- підписання його Сторонами та скріплення їхніх підписів відбитками печаток Сторін (за наявності) і діє до 31.12.2023 року, а в частині виконання гарантійних зобов`язань до повного їх виконання Виконавцем.

Позивач мотивує позовні вимоги тим, що Відповідачем порушено взяті на себе зобов`язання за Договором в частині постачання 73 000 одиниць продукції.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково , враховуючи наступне.

Як визначено частинами 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України (надалі - ГК України), суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч. 2 статті 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 статті 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частиною 1 ст. 265 ГК України передбачено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні -покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Як вбачається із матеріалів справи відповідно до умов Договору товар мав бути поставлений відповідно до Специфікації. Але був поставлений із порушенням строків.

Пунктом 7.2. Контракту зазначено, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Контрактом Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

Відповідно до підпункту 1 пункту 7.3 Контракту у разі порушення строків поставки Товару з Виконавця стягується пеня у розмірі 0.1 відсотка вартості Товару, з якого допущено прострочення виконання за кожний день, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

В силу ст. 216 ГК України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за порушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставі і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно ч. 1, 2 статті 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

З огляду на викладене позивачем правомірно нараховано у відповідності до п.п 7.2 та 7.3 Договору штрафні санкції.

Згідно зі статтею 233 ГК України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов`язання; майновий стан сторін, які беруть участь в зобов`язанні; не лише майнові, а й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Частиною 3 статті 551 ЦК України передбачено, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Зі змісту наведених норм вбачається, що при вирішенні питання про можливість зменшення штрафних санкцій, суд має дати належну оцінку правовідносинам сторін з точки зору винятковості випадку.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає за можливе зменшити розмір штрафних санкцій до 1779728 грн.

Судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,-

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позовні вимоги частково.

2. Стягнути із Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт»- Державне підприємство «Укроборонсервіс» (02093, м. Київ, вул. Зеленого Отамана, 3-а, ідентифікаційний код 21552117) на користь Міністерства оборони України (03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6, ідентифікаційний код 00034022) штрафні санкції в розмірі 1479728 (один мільйон чотириста сімдесят дев`ять тисяч сімсот двадцять вісім) грн., судовий збір в розмірі 847 840 (вісімсот сорок сім тисяч вісімсот сорок) грн.

3. В іншій частині відмовити.

4. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 26.07.2024.

Суддя В.І. Мельник