Ухвала суду № 74662279, 12.06.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

12.06.2018Справа № 910/3921/18

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко Г. П.,

за участю секретаря - Дьогтяр О. О.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали господарської справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948"

про стягнення 5 442 198,76 грн та зобов'язання вчинити дії

Представники сторін:

від позивача: Мотляха О.О., довіреність № 6-432 від 05.12.17, ;

від відповідача: Сучкова Т.Є., довіреність № 26/09 від 19.04.18, ;

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" (далі - відповідач) про стягнення 5 442 198,76 грн та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов'язань за договором підряду № 1607000403 від 13.07.2016 з врахуванням змін, внесених додатковими угодами до договору № 1 від 09.08.2016, № 2 від 30.08.2016 та № 3 від 20.12.2017, а тому позивач просить:

- зобов'язати відповідача виконати в повному обсязі комплекс робіт по об'єкту "Реконструкція технологічного зв'язку ДК "Укртрансгаз" на дільниці Боярка-Яготин (Будівельні роботи) код (ЄЗС ДК 021:2015-45000000-7) для Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" відповідно до договору підряду № 1607000403 від 13.07.2016 та додаткових угод до нього;

- стягнути з відповідача 5 442 198,76 грн, з яких 3 955 485,08 грн пені, 1 486 713,68 грн штрафу.

Також позивач просить стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору.

Ухвалою Господарського суду від 06.04.2018 позовну заяву Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" залишено без руху, встановлено Публічному акціонерному товариству "УКРТРАНСГАЗ" строк на усунення недоліків позовної заяви - не пізніше 10 днів з дня вручення зазначеної ухвали шляхом: надання суду належним чином засвідчених додатків № 2, 3, 4 та 6 до позовної заяви; докази направлення відповідачу.

Через відділ діловодства суду 23.04.2018 від позивача надійшла заява про усунення недоліків з додатками, якою позивач усунув недоліки, встановлені ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи № 910/3921/18 у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 22.05.2018.

Через відділ діловодства суду 22.05.2018 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву в якій він заперечує проти позову.

22.05.2018 у підготовчому засіданні за участю представників сторін, за клопотанням представника позивача оголошена перерва для надання можливості ознайомитись з відзивом на позовну заяву. Встановлений додатковий строк подання сторонами доказів у справі, відповідно до ч.5 ст.80 ГПК України, підготовчий розгляд призначений на 12.06.2018.

Через відділ діловодства суду 12.06.2018 від позивача надійшла відповідь на відзив, другий примірник якої в судовому засіданні вручений представнику відповідача.

У підготовче засідання 12.06.2018 сторони з'явились, надали усні пояснення по справі.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд здійснює дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

З метою належної підготовки справи для розгляду по суті та виконання завдань підготовчого провадження, суд вирішив зобов'язати позивача надати суду обґрунтований та конкретизований розрахунок штрафних санкцій на суму пред'явлену до стягнення (3 955 485,08 грн пені та 1 486 713,68 грн штрафу) до підрядника ТОВ «СВЕМОН-ЗАХІД 1948» за неналежне виконання умов договору №1607000403 від 13.07.2016, з зазначенням точних періодів з вказівкою на дату (число, місяць, рік) прострочення з окремими розрахунками пені та штрафу, станом на день судового засідання, а також надати сторонам докази проведення розрахунків по договору за виконані роботи станом на день розгляду справи судом.

Частиною 2 ст. 183 ГПК України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; а також в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Отже, враховуючи вищезазначене, з метою належної підготовки справи для розгляду по суті та виконання завдань підготовчого провадження, суд дійшов висновку про необхідність оголошення перерви у даному судовому засіданні.

Крім того, суд встановлює додатковий строк для подання доказів у справі відповідно до ч.5 ст. 80 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 80, 119, 181-183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Оголосити перерву в підготовчому розгляді справи на 03.07.18 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .

2. Зобов`язати позивача надати суду обґрунтований та конкретизований розрахунок штрафних санкцій на суму пред'явлену до стягнення (3 955 485,08 грн пені та 1 486 713,68 грн штрафу) до підрядника ТОВ «СВЕМОН-ЗАХІД 1948» за неналежне виконання умов договору №1607000403 від 13.07.2016, з зазначенням точних періодів з вказівкою на дату (число, місяць, рік) прострочення, з окремими розрахунками пені та штрафу, станом на день призначеного підготовчого розгляду.

3. Встановити новий що строк подачі додаткових документів по справі - до закінчення підготовчого провадження.

4. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Дата складання повного тексту ухвали: 13.06.2018.

Суддя Бондаренко Г. П.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.