Ухвала суду № 69776612, 24.10.2017, Дніпропетровський апеляційний господарський суд

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

24.10.2017 Справа № 904/4460/17

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя: Дармін М.О. (доповідач)

суддів: Березкіна О.В., Іванов О.Г.

при секретарі судового засідання: Логвіненко І.Г.

Представники сторін в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином (а.с.211-212, т.2).

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2017р. у справі № 904/4460/17

за позовом Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради, м. Зеленодольськ Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт", смт. Широке Дніпропетровської області

про стягнення 77 116, 27 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2017р. у справі № 904/4460/17 (суддя Євстигнеєва Н.М.) позов задоволено частково.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" на користь Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради штрафні санкції в розмірі 21 166, 94 грн., витрати зі сплати судового збору в розмірі 439,17 грн.

В решті позовних вимог відмовлено.

Задовольняючи позовні вимоги в частині стягнення пені в розмірі 21 166, 94 грн. місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що відповідач прострочив виконання будівельних робіт за Договором на виконання робіт в період з 11.01.2017р. по 06.02.2017р.

Крім того суд зазначив, що пунктом 12.2.2 Договору сторони фактично визначили відповідальність за порушення кінцевого строку виконання робіт у вигляді пені, а не штрафу.

В частині відмови в задоволенні позовних вимог суд зазначив, що строк виконання робіт з будівництва встановлено до 10.01.2017р., тому в період з 01.11.2016р. по 10.01.2017р. виконання робіт не було прострочено.

Не погодившись з рішенням місцевого господарського суду, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, на безпідставність нарахування штрафних санкцій, просить рішення господарського суду скасувати повністю.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.10.2017р. апеляційна скарга була прийнята та призначена до розгляду на 24.10.2017р. колегією суддів у складі: головуючий суддя Дармін М.О. (доповідач), судді Березкіна О.В., Іванов О.Г.

В судове засідання, яке відбулось 24.10.2017р., позивач і відповідач не забезпечили явку повноважних представників, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином (а.с.211-212, т.2). Позивач про причини неявки суд не повідомив.

24.10.2017р. на електронну адресу апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з хворобою представника (а.с.213, т.2).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні. Такою обставиною, зокрема, є нез’явлення в засідання представників сторін.

Колегія суддів вирішила задовольнити клопотання відповідача і відкласти розгляд справи для забезпечення повного, всебічного розгляду справи, дотримання рівності сторін і змагальності процесу.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

Розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2017р. у справі № 904/4460/17 відкласти на 14.11.2017р. на 11:20.

Засідання відбудеться в приміщенні Дніпропетровського апеляційного господарського суду за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 65. Зал засідань №207.

Сторонам забезпечити явку в судове засідання повноважних представників.

Головуючий суддя М.О.Дармін

Суддя О.В.Березкіна

Суддя О.Г.Іванов