Рішення № 6521524, 22.10.2009, Господарський суд Сумської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22.10.09           Справа № 5/263-09. за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Созіданіє» , м. Суми до відповідача – товариства з обмеженою відповідальністю «Квадр», м. Суми

про стягнення 187 635 грн. 60 коп.

про стягнення 187 635 грн. 60 коп.                                         Суддя Гудим В.Д.

Представники:

Від позивача – предст. Мачулін О.В. (дов. № 1 від 07.04.09р.)

Від відповідача – не з'явився

Суть спору: позивач подав позовну заяву, в якій просить стягнути з відповідача 187 635 грн. 60 коп. завдатку сплаченого на виконання умов договору підряду № 7 від 26.03.08р., укладеного між сторонами, в зв'язку з невиконанням відповідачем зобов'язань за договором щодо своєчасного виконання робіт.

Позивач наполягає на задоволенні позовних вимог.

          Відповідач про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, але в судове засідання не з’явився, відзиву на позовну заяву не подав, тому відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд встановив:

Відповідно до укладеного між сторонами договору підряду №7 від 26 березня 2008 року відповідач зобов’язався за завданням позивача на свій ризик з використанням власних матеріалів виконати електромонтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи на об’єкті «Реконструкції незавершеного будівництвом навчального корпусу ПТУ під житловий будинок», який знаходиться за адресою: м. Суми вул. Прокоф’єва, 38 та передати результати зазначених робіт у власність позивача.

Пунктом 3.1 договору визначено строк протягом якого відповідач зобов'язаний виконати роботи - 3 місяці.

Пунктом 2.3. договору, передбачено внесення позивачем авансового платежу в сумі 187635 грн.60 коп. на придбання матеріальних ресурсів, який позивач повинен внести не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання договору.

Факт перерахування позивачем зазначених коштів на рахунок відповідача підтверджується матеріалами справи, зокрема копією платіжного доручення № 309 від 27.03.08р. (а.с.11).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач не здійснив жодних дій по виконанню своїх зобов’язань за укладеним договором, а порушення строків здачі робіт, які є предметом укладеного договору підряду № 7 від 26 березня 2008 року, призводить до значних збитків.

Відповідно до ч.2 ст.849 Цивільного кодексу України замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від договору підряду у випадках якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно не можливим.

16.09.2009 року позивач направив позивачу повідомлення про односторонню відмову від договору.

Відповідно до ч.3 ст.651 Цивільного кодексу України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Оскільки відповідач не подав доказів належного виконання своїх зобов’язань щодо виконання робіт передбачених договором підряду №7 від 26 березня 2008 року або обґрунтованих заперечень проти позовних вимог, хоча про розгляд справи повідомлявся належним чином, господарський суд вважає вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 187 635 грн. 60 коп. завдатку сплаченого на виконання умов договору підряду обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Господарські витрати відносяться на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

СУД ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Квадр», м. Суми вул. Прокоф’єва, 25/42 (р/р 26001055001774 в СФ "Приватбанк" м. Суми, МФО 337546, код 30845914) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Созіданіє», м. Суми вул. Воровського, 20 (р/р 26001223118300 в АКІБ "УкрСиббанк" м. Суми, МФО 351005, код 34012916) 187 635 грн. 60 коп. завдатку сплаченого на виконання умов договору підряду № 7 від 26.03.08р.; 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; 1876 грн. 36 коп. державного мита, видати наказ.

Суддя                                                                       В.Д.Гудим

Повний текст судового рішення підписано 26.10.09р.