Ухвала суду № 59274531, 24.09.2013, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

24.09.2013 Справа № 905/6359/13

Господарський суд Донецької області у складі судді Мельниченко Ю.С., при секретарі судового засідання (помічнику судді) Шевчук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод», м. Дружківка, Донецька область

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж», м. Костянтинівка, Донецька область

про стягнення 815 820грн. 48коп.

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю від 12.02.2013р.

від відповідача: не зявився

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Публічне акціонерне товариство «Дружківський машинобудівний завод», м. Дружківка, Донецька область, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стройдемонтаж», м. Костянтинівка, Донецька область, про стягнення неустойки у сумі 812 421грн. 23коп. та штрафу у сумі 3 999грн. 25коп. за порушення строків виконання робіт за договором підряду №1910-ДКС на виконання будівельно-монтажних робіт від 19.10.2012р.

Враховуючи незявлення в судове засідання представника відповідача, неподання витребуваних доказів та необхідність витребування нових доказів, керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Відкласти розгляд справи на 10.10.2013 року об 11:45 год. (каб.412).

Зобовязати позивача надати суду належним чином засвідчену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців на відповідача; письмові пояснення щодо обсягу будівельно-монтажних робіт, виконаних відповідачем з наданням відповідних доказів (акти КБ-2в та довідки КБ-3); письмові пояснення щодо строків, в які були виконані відповідачем роботи за договором підряду №1910-ДКС від 19.10.2012р.; докази надіслання або вручення відповідачу вимоги (претензії) щодо невиконання робіт у встановлений строк.

Зобовязати відповідача виконати вимоги ухвали суду від 09.09.2013р., а саме: надати відзив на позовну заяву з витягами з чинного законодавства в обґрунтування своїх доводів, докази відсилки або вручення відзиву позивачу; належним чином засвідчені копії документів, які посвідчують правовий статус відповідача (статут, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців); посвідчення на представника.

Всі витребувані матеріали надати до суду з відповідно оформленим супровідним листом з посиланням на номер справи до 08.10.2013р.

Явка уповноважених представників сторін у судове засідання є обовязковою.

Розяснити сторонам, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Ю.С. Мельниченко

Вик. помічнику судді Шевчук Н.В. тел. 381-91-18

Надруковано 3 примірники:

1- у справу

2- сторонам по справі