Рішення № 42153441, 16.12.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5461/14-ц

Провадження № 2/210/2116/14

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

"16" грудня 2014 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі:

головуючого - судді Літвіненко Н.А.

при секретарі Недолуга Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до приватного підприємства «Кривбассартстрой» (код ЄДРПОУ 38032107) про захист прав споживачів,

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом, посилаючись на те, що 03 травня 2014 року між позивачем та відповідачем укладено договір № 1730 на проведення ремонтних робіт балкону в квартирі позивача.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору позивач доручив, а відповідач взяв на себе зобовязання здійснити поставку на обєкт позивача та передати останньому у власність балконну раму та провести ремонтні роботи з зовнішньої обшивки балкону з ПВХ.

Тобто, між позивачем та відповідачем, в силу положень ч. 2 ст. 628 ЦК України укладено договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір).

Згідно п 2.1. вказаного договору відповідач зобовязався передати позивачу у власність вказаний вище товар за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного, 29/25.

Пунктом 3.1. зазначеного договору визначено, що вартість товару та робіт за договором складає 9200 грн.

На виконання покладеного на позивача обовязку передбаченого п.3.2 договору, 03.05.2014 р. позивач сплатив на користь відповідача авансовий платіж в сумі 4000 грн.

Також, пунктом 4.1. договору визначено строк виконання відповідачем обовязку за договором, а саме протягом 25 робочих днів з моменту підписання договору.

Однак, в порушення умов договору № 1730 від 03.05.2014 р., відповідач не здійснив поставку товару та не виконав роботи передбачені п.1.1 в строки визначені п.4.1.

Таким чином, у звязку з невиконанням умов вказаного договору відповідачу завдано збитки в сумі 4000 грн., які сплачено відповідачу в якості авансу за невиконані роботи.

Крім того, позивач посилався на пункт 2.5 договору, згідно до якого передбачено, що за порушення строків поставки товару відповідач несе відповідальність шляхом оплати позивачу, як замовнику, штрафу в розмірі 0,3% в день від суми замовлення. У звязку з чим позивач визначив суму штрафу в розмірі 4057 грн.

Відповідно до ч.5 ст.10 ЗУ «Про захист прав споживачів», у разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги). У звязку з чим позивачем визначено суму пені у розмірі 40 572 грн.

Також, слід зазначити, що в результаті противоправної поведінки відповідача позивачу завдано моральну шкоду, яку позивач оцінив в сумі 10000 грн.

Враховуючи вищезазначене позивач просив розірвати договір № 1730 від 07.06.2010 року, укладений між ОСОБА_3 та приватним підприємством «Кривбассартстрой», стягнути з відповідача аванс сплачений за договором № 1730 в сумі 4000 грн., стягнути з відповідача штраф в сумі 4057 грн., стягнути з відповідача пеню в сумі 40572 грн., стягнути моральну шкоду в сумі 10000 грн.

16 грудня 2014 року представник позивача, ОСОБА_4, уточнив позовні вимоги та просив суд стягнути з відповідача на користь позивача суму авансу розмірі 4000 грн., а також моральну шкоду в сумі 2000 грн.

Позивач у судове засідання не зявився , про день та час слухання справи повідомлений належно .

Представник позивача у судове засідання не зявився , надав суду заяву про розгляд справи в його відсутність , позовні вимоги підтримав в повному обсязі .

Відповідач у судове засідання не зявився , надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність , проти позову не заперечував .

Суд дослідивши матеріали справи , взявши до уваги заяви сторін , вважає необхідним позов задовольнити з наступних підстав.

Позивачем та відповідачем укладено договір № 1730 на проведення ремонтних робіт балкону в квартирі позивача.

Відповідно до п.1.1. вказаного договору позивач доручив, а відповідач взяв на себе зобовязання здійснити поставку на обєкт позивача та передати останньому у власність балконну раму та провести ремонтні роботи з зовнішньої обшивки балкону з ПВХ.

Тобто, між позивачем та відповідачем, в силу положень ч. 2 ст. 628 ЦК України укладено договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір).

Згідно п 2.1. вказаного договору відповідач зобовязався передати позивачу у власність вказаний вище товар за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного, 29/25.

Пунктом 3.1. зазначеного договору визначено, що вартість товару та робіт за договором складає 9200 грн.

На виконання покладеного на позивача обовязку передбаченого п.3.2 договору, 03.05.2014 р. позивач сплатив на користь відповідача авансовий платіж в сумі 4000 грн.

Також, пунктом 4.1. договору визначено строк виконання відповідачем обовязку за договором, а саме протягом 25 робочих днів з моменту підписання договору.

Однак, в порушення умов договору № 1730 від 03.05.2014 р., відповідач не здійснив поставку товару та не виконав роботи передбачені п.1.1 в строки визначені п.4.1.

Таким чином, у звязку з невиконанням умов вказаного договору відповідачу завдано збитки в сумі 4000 грн., які сплачено відповідачу в якості авансу за невиконані роботи.

Відповідно до змісту ст.ст. 662,663 ЦК України, продавець зобовязаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу у строк, встановлений договором.

Відповідно до ст.ст. 610, 611 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання), а у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, в тому числі припинення зобовязання внаслідок односторонньої відмови від зобовязання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, а також сплата неустойки.

Згідно із ч.2 ст.849 ЦК України якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Відповідно до ч.1 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

Відповідно до ст. 15 Цивільного Кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно із ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Стаття 3 Цивільного процесуального Кодексу України передбачає право кожної особи в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів.

Згідно статті 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Відповідно до статті 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

Керуючись ст.ст.610, 611, 866, 906 ч.1 ЦК України, ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів», ст.ст. 10, 11, 60, 61, 88, 174, 212 ЦПК України, суд

в и р і ш и в :

Позовні вимоги ОСОБА_2, представника ОСОБА_4 до приватного підприємства «Кривбассартстрой» про розірвання договору надання послуг задовольнити у повному обсязі.

Розірвати договір № 1730 укладений 03.05.2014 р. між ОСОБА_3 та приватним підприємством «Кривбассартстрой»

Стягнути з приватного підприємства «Кривбассартстрой» (код ЄДРПОУ 38032107) на користь ОСОБА_2 сплачену ним суму авансу за договором № 1730 у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.

Стягнути з приватного підприємства «Кривбассартстрой» (код ЄДРПОУ 38032107) на користь ОСОБА_2 моральну шкоду в сумі 2000 (дві тисячі) гривень.

Стягнути з приватного підприємства «Кривбассартстрой» (код ЄДРПОУ 38032107) на користь держави судовий збір в сумі 365( триста шістдесят пять ) грн. 40 коп. .

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду Дніпропетровської області через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Суддя: Н. А. Літвіненко