Ухвала суду № 37618998, 14.03.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 910/1052/14

14.03.14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Алакор Сіті»

До Товариства з обмеженою відповідальністю «МІКОЛ»

Про стягнення 352 699,97 грн.

Суддя Капцова Т.П.

Представники сторін: без виклику

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алакор Сіті» (Замовник, позивач) звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «МІКОЛ» (Підрядник, відповідач) про стягнення пені за прострочення виконання робіт за Договором підряду на виконання робіт № 25-07/12 від 25.07.2012 р. у розмірі 352 699,97 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов’язання по виконанню комплексу робіт за Договором підряду на виконання робіт № 25-07/12 від 25.07.2012 р., внаслідок чого позивач нарахував пеню за прострочення виконання вказаних робіт у розмірі 352 699,97 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.01.2014 р. порушено провадження у справі №910/1052/14, розгляд справи призначено на 10.02.2014 р.

У судове засідання 10.02.2014 р. представник відповідача не з’явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

За таких обставин, у зв’язку з нез’явленням в судове засідання представника відповідача, суд відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 03.03.2014р., про що виніс відповідну ухвалу від 10.02.2014р.

У судове засідання 03.03.2014 р. представники сторін не з’явились, про поважні причини неявки суд не повідомили, вимоги ухвали суду не виконали, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

За таких обставин, у зв’язку з нез’явленням в судове засідання представників сторін, суд відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 14.03.2014р., про що виніс відповідну ухвалу від 03.03.2014р.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 14.03.2014 р. справу №910/1052/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Алакор Сіті» до Товариства з обмеженою відповідальністю «МІКОЛ» про стягнення 352 699,97 грн. передано на розгляд судді Капцовій Т.П.

Керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Прийняти до свого провадження справу №910/1052/14.

2. Призначити розгляд справи на 31.03.14 о 14:00.

3. Зобов’язати сторін виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 29.01.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/1052/14.

4. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду до винної сторони можуть бути застосовані санкції, передбачені п. 5 ст. 83 ГПК України.

5. Звернути увагу позивача на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгляду у випадку, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з’явився на виклик у засідання господарського суду і його нез’явлення перешкоджає вирішенню спору.

6. Попередити відповідача, що у разі не направлення до суду свого повноважного представника, справа буде розглянута на підставі ст. 75 ГПК України за наявними матеріалами.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-Б) в залі судових засідань № 19.

Участь представників сторін у судовому засіданні обов’язкова!

Суддя Т.П. Капцова