Рішення № 18465094, 19.09.2011, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"19" вересня 2011 р.Справа № 34-14/167-09-4143 За позовом Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі

до відповідача Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю

про стягнення 130035,90грн.

Суддя Фаєр Ю.Г.

суддя Петров В.С.

суддя Невінгловська Ю.М.

Представники

від заявника: ОСОБА_1, діюча на підставі довіреності №142 від 15.03.11р.;

від відповідача: ОСОБА_2, діючий на підставі довіреності від 11.05.10р.;

СУТЬ СПОРУ: розглядається в порядку ст.112 ГПК України

Закрите акціонерне товариство „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Закритого акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі звернулося до господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з відповідача договірної санкції за перевищення передбачених договором строків закінчення робіт у сумі 222817,25грн.

Рішенням господарського суду Одеської області від 14.07.2010р. (головуючий суддя Горячук Н.О., судді Панченко О.Л. та Цісельський О.В.) по справі №14/167-09-4143 у позові ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про стягнення з Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ 222817,25грн. договірної санкції, передбаченої п.8.3. договору №ГП 01/2006 від 15.05.2006р. відмовлено повністю.

08.02.2011р. ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі звернулося до господарського суду Одеської області з заявою про перегляд рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010р. по справі №14/167-09-4143 за нововиявленими обставинами.

Під час розгляду заяви позивач звернувся до господарського суду з уточненням до позову та просив стягнути з відповідача 130035,90грн. договірної санкції за порушення строків виконання робіт.

Рішенням господарського суду Одеської області від 02.03.2011р. заяву ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про перегляд рішення за нововиявленими обставинами задоволено. Рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010р. по справі №14/167-09-4143 скасовано, позов задоволено, стягнуто з Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ на користь ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі 130035,90грн. договірних санкцій, 1300,35грн. держмита та 312,50грн. витрат на ІТЗ судового процесу.

Під час розгляду заяви в апеляційній інстанції задоволено клопотання позивача, здійснено заміну найменування позивача з Закритого акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” на Приватне акціонерне товариство „Київстар Дж.Ес.Ем.”.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 12.05.2011р. рішення господарського суду Одеської області від 02.03.2011р. у справі №14/167-09-4143 скасовано внаслідок порушення вимог п.2 ч.3 ст.104 ГПК України та прийнято нове, яким позовні вимоги Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі задоволено, стягнуто з Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ 130035,90грн. договірних санкцій, 1300,35грн. держмита та 312,50грн. витрат на ІТЗ судового процесу.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.07.11р. касаційну скаргу Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ задоволено частково, постанову Одеського апеляційного господарсько суду від 12.05.11р. у справі №14/167-09-4143 та рішення господарського суду Одеської області від 02.03.2011р. скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Одеської області.

Згідно розподілу справ між суддями автоматизованої системи документообігу господарського суду Одеської області визначено наступний склад колегії суддів по розгляду справи №14/167-09-4143: головуючий суддя Фаєр Ю.Г., суддя Петров В.С., суддя Невінгловська Ю.М.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.08.2011р. прийнято справу №14/167-09-4143 до колегіального провадження з присвоєнням №34-14/167-09-4143.

В обґрунтування заяви про перегляд рішення по справі №14/167-09-4143 від 14.07.2010р. за нововиявленими обставинами заявник посилається на те, що рішенням господарського суду Одеської області від 14.07.2010р. по даній справі у задоволенні позову було відмовлено у зв'язку з тим, що підставою для нарахування договірної санкції було застосування умов п.8.3 договору Генерального підряду від 15.05.2006р. №ГП 01/2006, який при прийнятті рішення у справі, станом на 14.07.2010р., був визнаний судом недійсним.

Так, рішенням господарського суду Одеської області від 21.10.2009р. по справі №14/80-09-2056 за позовом ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі до відповідача Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ про стягнення 27249,95грн. та за зустрічним позовом Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ до ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії ПАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м. Одесі про визнання недійсним п.8.3 договору генерального підряду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р. первісний позов задоволено частково, стягнуто з Фірми на користь Товариства 11600,60грн. договірних санкцій, 116грн. держмита та 118грн. витрат на ІТЗ судового процесу, в решті позову відмовлено, у задоволенні зустрічного позову Фірми до Товариства відмовлено повністю.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2009р. рішення господарського суду Одеської області від 21.10.2009р. по справі №14/80-09-2056 скасовано, у первісному позові відмовлено, зустрічний позов задоволено, визнано недійсним п.8.3 договору генерального підряду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р., укладеного між Товариством та Фірмою.

Постановою Вищого господарського суду України від 03.03.2010р. по справі №14/80-09-2056 постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2009р. залишено без змін.

Постановою Верховного Суду України від 22.11.2010р. постанову Вищого господарського суду України від 03.03.2010р. по справі №14/80-09-2056 скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2011р. постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.11.2009р. по справі №14/80-09-2056 скасовано, рішення господарського суду Одеської області від 21.10.2009р. по справі №14/80-09-2056 залишено без змін.

Таким, чином, оскільки станом на день розгляду даної заяви судом касаційної інстанції підтверджене право замовника нараховувати підряднику договірну санкцію у розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожний день прострочення їх виконання на підставі п.8.3 договору генерального підряду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р., та вказані факти мають істотне значення для справи й не були відомі позивачу, заявник просить переглянути рішення господарського суду Одеської області №14/167-09-4143 від 14.07.2010р. за нововиявленими обставинами та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги ПАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." задовольнити.

Фірма "ХІМЗАХИСТ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю проти заяви заперечує та вважає, що за вимогами, які висунуті позивачем сплинув строк позовної давності. Так, відповідно до умов п.п.8.3, 8.5. договору Генерального підряду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р., договірна санкція є не що інше як пеня. Згідно ст.546 Цивільного Кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою (штрафом, пенею), порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Нарахування „договірної санкції” позивачем здійснено з урахуванням п.6 ст.232 ГК України, яка визначає відповідальність за невиконання зобов'язання в строк. Стаття 546 ЦК України на яку посилається позивач визначає види забезпечення виконання зобов'язання, тому в силу п.5 ст.261 ЦК України перебіг строку позовної давності починається зі спливом строку виконання зобовязання.

На думку Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі ТОВ, процесуальний строк про стягнення штрафних санкцій за додатковими угодами до договору Генерального підряду №ГП 01/2006 від 15.05.2006р. підпадає під норми ст.258 ЦК України, який є граничним і не може бути відновлений оскільки не був зупинений і не може бути перерваним. Строк позовної давності за вимогами, які заявлені позивачем ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем." у заяві про уточнення позовних вимог стосовно: додаткової угоди №144/12007-144 від 30.12.2006р. сплинув - 06.08.2009р.; додаткової угоди №145/12007-145 від 30.12.2006р. сплинув - 20.06.2009р.; додаткової угоди №146/12007-146 від 30.12.2006р. сплинув - 29.11.2009р.; додаткової угоди №147/12007-147 від 30.12.2006р. сплинув - 23.08.2009р.; додаткової угоди №150/12007-150 від 30.12.2006р. сплинув - 18.11.2009р.; додаткової угоди №151/12007-151 від 30.12.2006р. сплинув - 11.12.2009р; додаткової угоди №156/12007-156 від 30.12.2006р. сплинув - 11.12.2009р.; додаткової угоди №157/12007-157 від 30.12.2006р. сплинув - 29.11.2009р.; додаткової угоди №158/12007-158 від 30.12.2006р. сплинув - 29.11.2009р.; додаткової угоди №159/12007-159 від 30.12.2006р. сплинув - 03.10.2009р.; додаткової угоди №166/12007-166 від 02.02.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №170/12007-170 від 02.02.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №171/12007-171 від 10.02.2007р. сплинув - 29.08.2009р.; додаткової угоди №172/12007-172 від 10.02.2007р. сплинув - 29.08.2009р.; додаткової угоди №175/12007-175 від 19.02.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №176/12007-176 від 19.02.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №180/12007-180 від 24.02.2007р. сплинув - 31.10.2009р.; додаткової угоди №183/12007-183 від 17.02.2007р. сплинув - 29.07.2009р.; додаткової угоди №184/12007-184 від 17.02.2007р. сплинув - 29.07.2009р.; додаткової угоди №186/12007-186 від 21.03.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №187/12007-187 від 12.04.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №188/12007-188 від 12.04.2007р. сплинув - 11.12.2009р.; додаткової угоди №189/12007-189 від 12.04.2007р. сплинув - 25.11.2009р.; додаткової угоди №190/12007-190 від 12.04.2007р. сплинув - 11.12.2009р.; додаткової угоди №191/12007-191 від 30.03.2007р. сплинув - 30.08.2009р.; додаткової угоди N192/12007-192 від 30.03.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №193/12007-193 від 12.04.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №194/12007-194 від 12.04.2007р. сплинув - 25.12.2009р.; додаткової угоди №199/12007-199 від 23.04.2007р. сплинув - 17.12.2009р.; додаткової угоди №203/12007-203 від 28.04.2007р. сплинув - 29.11.2009р.; додаткової угоди №204/12007-204 від 28.04.2007р. сплинув - 08.11.2009р.; додаткової угоди №205/12007-205 від 22.05.2007р. сплинув - 19.07.2009р.; додаткової угоди №206/12007-206 від 22.05.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №207/12007-207 від 22.05.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №208/12007-208 від 22.05.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №209/12007-209 від 22.05.2007р. сплинув - 16.07.2009р.; додаткової угоди №210/12007-210 від 30.05.2007р. сплинув - 17.12.2009р.; додаткової угоди №212/12007-212 від 05.06.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №265/12007-265 від 30.10.2007р. сплинув - 13.11.2009р.; додаткової угоди №268/12007-268 від 14.11.2007р. сплинув - 30.10.2009р.; додаткової угоди №270/12007-270 від 14.11.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №273/12007-273 від 14.11.2007р. сплинув - 29.10.2009р.; додаткової угоди №274/12007-274 від 14.11.2007р. сплинув - 17.12.2009р.; додаткової угоди №277/12007-277 від 15.11.2007р. сплинув - 27.12.2009р.; додаткової угоди №278/12007-278 від 26.11.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №279/12007-279 від 26.11.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №280/12007-280 від 07.12.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №281/12007-281 від 10.12.2007р. сплинув - 12.12.2009р.; додаткової угоди №282/12007-282 від 07.12.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №284/12007-284 від 10.12.2007р. сплинув - 20.12.2009р.; додаткової угоди №285/12007-285 від 07.12.2007р. сплинув - 13.12.2009р.; додаткової угоди №286/12007-286 від 10.12.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №287/12007-287 від 10.12.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №288/12007-288 від 10.12.2007р. сплинув - 16.12.2009р.; додаткової угоди №289/12007-289 від 07.12.2007р. сплинув - 08.11.2009р.; додаткової угоди №290/12007-290 від 07.12.2007р. сплинув - 08.11.2009р.; додаткової угоди №291/12007-291 від 07.12.2007р. сплинув - 26.11.2009р.; додаткової угоди №292/12007-292 від 07.12.2007р. сплинув - 20.12.2009р.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив.

15.05.2006р. між закритим акціонерним товариством „Київстар Дж.Ес.Ем.” (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "ХІМЗАХИСТ" (підрядник) укладено договір генерального підряду №ГП01/2006 на будівництво об'єктів ЗАТ „Київстар Дж.Ес.Ем.”, відповідно до умов якого підрядник зобовязався від імені та за дорученням замовника виконати згідно з заявками та/або завданнями замовника комплекс робіт "під ключ" по будівництву обєктів замовника та/або монтажу базових станцій на таких обєктах згідно з окремими додатковими угодами до цього договору, в обумовлені договором та додатковими угодами до нього строки, а також ліквідовувати за свій рахунок можливі недоліки та дефекти в роботах, що виникли з вини Підрядника та були виявлені у ході прийняття робіт, виявлені Замовником протягом гарантійних строків експлуатації об'єктів та/або базових станцій, а Замовник своєчасно та в повному обсязі оплатити належним чином виконані Підрядником роботи згідно з додатковими угодами до договору (п.1.1 договору).

Відповідно до умов пп.2.1.1. п.2.1. замовник зобов'язався надати підряднику необхідні для якісного та своєчасного виконання робіт по цьому договору та додатковим угодам до нього наявні у замовника вихідні дані (технічне завдання). Складання та оформлення інших технічних даних, необхідних для виконання підрядником робіт за договором, які відсутні у замовника, здійснюються підрядником його силами та засобами із обов'язковим письмовим затвердженням таких даних Замовником до початку виконання підрядником робіт.

Згідно п.2.3.1 зазначеного розділу підрядник зобовязаний, зокрема, якісно виконати та здати замовнику усі роботи в обсягах і у строки, що передбачені умовами договору та відповідними додатковими угодами до договору.

Згідно з п.3.2, п.3.3 договору вартість окремих видів робіт є фіксованою та встановлюється в додатку №1 до договору. Перед виконанням Підрядником будь-яких робіт сторонами складається та підписується відповідна додаткова угода до договору, в якій вказуються обсяги, вартість та строки виконання робіт.

Пунктом 4.1. договору передбачено, що роботи виконуються у строки, які вказані у відповідних додаткових угодах до Договору. Підрядник зобовязаний приступити до виконання робіт не пізніше дат, вказаних в додаткових угодах щодо відповідних обєктів (п.5.2. договору).

За п.5.6. договору після виконання всіх передбачених відповідною додатковою угодою до договору робіт і відповідності їх умовам договору та додаткової угоди, підрядник надає письмове повідомлення замовнику про завершення виконання робіт.

Приймання-передача виконаних робіт відбувається протягом 10 робочих днів з моменту завершення виконання робіт підрядником та отримання замовником від підрядника повідомлення про завершення їх виконання (п.5.7. договору).

Згідно п.5.8. договору завершенням будівельно-монтажних робіт на обєкті є момент передачі замовнику дозвільної та виконавчої документації на обєкт будівництва (додатки №2-3 за виключенням Акту державної приймальної комісії та санітарного паспорту) та передачі обєкта (БС) замовнику для здійснення пусконалагоджувальних робіт.

Відповідно до п.8.1. договору за порушення взятих за договором зобовязань сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України та відповідно до положень цього договору.

Згідно п.8.3. договору у разі порушення строків виконання робіт, передбачених у відповідних додаткових угодах та/або строків усунення недоліків та/або дефектів, які вказані в Акті погодження (п.5.10) та/або строків усунення недоліків та/або дефектів, які вказані в Акті рекламації (п.7.4.) з вини підрядника, замовник має право нарахувати підряднику договірну санкцію в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт та/або робіт з усунення недоліків, за кожний день прострочення їх належного виконання. У разі порушення строків виконання робіт більше, ніж на 15 днів, замовник має право розірвати в односторонньому порядку відповідну додаткову угоду, направивши підряднику повідомлення про розірвання, та вимагати від підрядника відшкодування збитків, завданих таким порушенням.

Згідно п.4.2. цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 15.05.2008р., а у частині відповідальності та фінансових взаєморозрахунків до повного виконання сторонами своїх обовязків за ним.

Додатковою угодою №144/12007-144 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору Генерального підряду №ГП від 15.05.2006р., підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-768, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський р-н, с.Добра Воля, ПОСП «Золота Нива» до 30.06.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1021 від 05.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-768, а саме висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) та виготовлення санітарного паспорту та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою №145/12007-145 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-765, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, с. Баратівка, Баратівський психоневрологічний інтернат до 30.06.2007р. Технічне завдання видано підряднику 20.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №463 від 19.09.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме геологію та геодезію та комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000грн.

Додатковою угодою №146/12007-146 від 30.12.2006 р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-765, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський р-н, с.Баратівка, Баратівський психоневрологічний інтернат до 30.06.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №2358 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції NIK-765, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Новобугський р-н, с. Баратівка, Баратівський психоневрологічний центр, а саме: акт державної приймальної комісії, на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою №147/12007-147 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-256, розташованій за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с.Богданівка до 15.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1171 від 22.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції ODЕ-256, а саме: геологію та геодезію, комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС(у т.ч розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень), попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 21500грн.

Додатковою угодою №150/12007-150 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-999, розташованій за адресою: м.Миколаїв, вул.Чигрина до 30.03.2007р. Технічне завдання видано підряднику 13.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1854 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-999 (акт державної приймальної комісії), що розташована за адресою: м.Миколаїв, вул.Чигрина, 29, на будівлі ТОВ „Перший завод загального машинобудівництва”, на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт №2160 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-999 технічне обстеження стану технічних споруд і будівель (оцінення несучих можливостей перекриттів) для розміщення обладнання, що розташована за адресою: м.Миколаїв, вул.Чигрина,29, на будівлі ТОВ „Перший завод загального машинобудівництва” на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою №151/12007-151 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-751, розташованої за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район, с.Радсад, вул. Миру, 2 до 30.03.2007р. Технічне завдання видано підряднику 13.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1815 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-751 попереднє погодження СЕС місця розташування БС, висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЄС на загальну суму 5650грн. Згідно акту виконаних робіт №2161 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-751 технічне обстеження стану технічних споруд і будівель (оцінення несучих можливостей перекриттів) для розміщення обладнання, за вказаною адресою на загальну суму 4000грн. Згідно акту виконаних робіт №2275 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-751 акт державної приймальної комісії, за зазначеною адресою на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт №2754 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-751 привязку типового проекту щогли на даху будівлі на загальну суму 5000грн.

Додатковою угодою №156/12007-156 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-766, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, м. Новий Буг, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузький райавтодор до 10.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1822 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-766 попереднє погодження СЕС місця розташування БС, розташованої за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, м. Новий Буг, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузький райавтодор на загальну суму 500грн. Згідно акту виконаних робіт №2765 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-766 роботи повязані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою №157/12007-157 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв та себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-766, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Новобугський район, м. Новий Буг, вул. 2-го П'ятиріччя, Новобузький райавтодор до 10.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №2357 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-766 акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою №158/12007-158 від 30.12.2006р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-726, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Березнегуватський район, с. Лепетиха, територія сільради до 15.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №744 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-726 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) та виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн. Згідно акту виконаних робіт №2276 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-726 - акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою №159/12007-159 від 30.12.2006р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-726, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Березнегуватський район, с.Лепетиха, територія сільради до 15.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 27.12.2006р. Згідно акту виконаних робіт №1156 від 27.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-726 загальний проект, комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановленя БС(в т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень), землевідвід+договір оренди, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 39500грн. Згідно акту виконаних робіт №1814 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-726 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн.

Додатковою угодою №166/12007-166 від 02.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-678, розташованій за адресою: Одеська обл., м. Сарата, вул. Вокзальна, територія сільради до 25.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 19.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1146 від 22.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-678 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №3006 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-678 акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою №170/12007-170 від 02.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2662, розташованій за адресою: Одеська обл., Савранський район, с. Кам'яне, вул. Леніна, біля БК до 25.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 19.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1813 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2662 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №3007 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2662 акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою №171/12007-171 від 10.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-189, розташованій за адресою: Одеська обл., Ананьївський район, с.Великобоярка, територія сільради до 30.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1220 від 28.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-189 комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №172/12007-172 від 10.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-189, розташованій за адресою: Одеська обл., Ананьївський район, с. Великобоярка, територія сільради до 30.07.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.01.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1219 від 28.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-189 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №175/12007-175 від 19.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-241, розташованій за адресою: Одеська обл., Ширяївський район, с. Миколаївка, територія сільради до 05.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 01.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1271 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-241- загальний проект на загальну суму 10000грн. Згідно акту виконаних робіт №2769 від 11.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-241 попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн. Згідно акту виконаних робіт №3016 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-241 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн.

Додатковою угодою №176/12007-176 від 19.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-241, розташованій за адресою: Одеська обл., Ширяївський район, с. Миколаївка, територія сільради до 05.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 01.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1811 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-241 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №3024 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-241 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №180/12007-180 від 24.02.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до дговору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-714, розташованій за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський район, с. Новобогданівка, вул.Нова до 15.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 06.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1804 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-714 роботи повязані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн. Згідно акту виконаних робіт №1817 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-714 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт №2004 від 30.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-714 комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС(у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №183/12007-183 від 17.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-255, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Радянське, на території райдержадміністрації до 17.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 14.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №842 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-255 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) та виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою №184/12007-184 від 17.02.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-255, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Радянське, на території райдержадміністрації до 17.08.2007р. Технічне завдання видано підряднику 14.02.2007р. Згідно акту виконаних робіт №841 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-255 загальний проект, геологія та геодезія, комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС(у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень), попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 31500грн.

Додатковою угодою №186/12007-186 від 21.03.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-682, розташованій за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с.Козацьке, територія сільради до 15.12.2007р. Додатковою угодою №186.1/12007-186 від 01.02.2008р. строк виконання робіт подовжено до 30.04.2008р. Технічне завдання видано Підряднику 13.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1327 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-682 загальний проект на загальну суму 10000грн. Згідно акту виконаних робіт №1810 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-682 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт №2846 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-682 попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою №187/12007-187 від 12.04.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-261, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Садове, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3145 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-261 акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт №1265 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-261 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №1867 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-261 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №188/12007-188 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-261, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Садове, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1170 від 27.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-261 загальний проект, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт №2144 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-261 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт №2755 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-261 комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС(у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №189/12007-189 від 12.04.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1920, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Олексіївка до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1866 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1920 виготовлення санітарного паспорту та погодження СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №2158 від 24.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1920 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн.

Додатковою угодою №190/12007-190 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1920, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Олексіївка, територія сільради до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1258 від 22.08.2008пр. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1920 загальний проект, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт №2143 від 17.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1920 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт №2756 від 10.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1920 комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №191/12007-191 від 30.03.2007р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1916, розташованої за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нова Збурівка до 25.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1095 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1916 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою №192/12007-192 від 30.03.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1916, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нова Збурівка, вул.Карла Маркса, ветлікарня, територія сільради до 25.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1097 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1916 загальний проект, геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 19500грн. Згідно акту виконаних робіт №1983 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1916 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №193/12007-193 від 12.04.2007 р. на будівельно-монтажні роботи з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1912, розташованій за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1-го Травня, 115, ПП Славутич плюс до 25.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3146 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1912 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою №194/12007-194 від 12.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1912, розташованій за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул.1-го Травня, 115, ПП Славутич плюс до 15.12.2007р.

Додатковою угодою №194.1/12007-194 від 06.02.2008р. строк виконання робіт продовжено до 30.04.2008р. Технічне завдання видано підряднику 22.03.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2860 від 13.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1912 загальний проект, геологія та геодезія на загальну суму 19000грн. Згідно акту виконаних робіт №3147 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1912 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12500грн. Згідно акту виконаних робіт №3677 від 24.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1912 роботи повязані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою №199/12007-199 від 28.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-673, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, територія транзитного вантажного терміналу Одеського морського торговельного порту до 31.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 04.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2993 від 16.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-673 - роботи повязані з отриманням ТУ, окремого проекту з енергозабезпечення, отримання рішення на загальну суму 4000грн.

Додатковою угодою №203/12007-203 від 28.04.2007р. на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-987, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с.Дніпровське, вул. Центральна, 3б, с/р до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1267 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-987 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №1914 від 17.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-987 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн. Згідно акту виконаних робіт №2278 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-987- акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн.

Додатковою угодою №204/12007-204 від 28.04.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-987, розташованій за адресою: Херсонська обл., Білозерський район, с. Дніпровське, вул.Центральна, 3б, с/р до 20.12.2007р. Технічне завдання видано підряднику 23.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1169 від 27.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-987 загальний проект та попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт №1915 від 17.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-987 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн. Згідно акту виконаних робіт №2076 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-987 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн.

Додатковою угодою №205/12007-205 від 28.05.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-259, розташованій за адресою: Херсонська обл., Чаплинський район, с.Кучерявоволодимирівка, вул.Космічна, 62 до 10.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 23.04.2007р. Згідно акту виконаних робіт №893 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-259 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), виготовлення санітарного паспорту та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою №206/12007-206 від 28.05.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-259, розташованій за адресою: Херсонська обл., Чаплинський район, с.Кучерявоволодимирівка, вул.Космічна, 62 до 10.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №846 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-259 загальний проект, геологія та геодезія на загальну суму 19000грн. Згідно акту виконаних робіт №1823 від 02.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-259 попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн. Згідно акту виконаних робіт №1982 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-259 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №207/12007-207 від 28.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1906, розташованій за адресою: Херсонська обл., Голопристанський район, с. Чулаківка, вул. 1-го Травня до 01.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №706 від 15.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1906 загальний проект, геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 19500грн. Згідно акту виконаних робіт №1981 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1906 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №208/12007-208 від 22.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2663, розташованій за адресою: Одеська область, Любашівський район, с.Гвоздавка, на території сільради до 15.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2000 від 28.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2663 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн. Згідно акту виконаних робіт №748 від 18.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2663 загальний проект, геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 19500грн.

Додатковою угодою №209/12007-209 від 22.05.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1906, розташованій за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с.Чулаківка, вул.1-го Травня, територія сільради до 01.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 11.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №705 від 15.07.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1906 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту, виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 5150грн.

Додатковою угодою №210/12007-210 від 30.05.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-260, розташованій за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Златоустове, територія с/р до 28.02.2008р. Технічне завдання видано підряднику 17.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2195 від 21.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-260 геологія та геодезія на загальну суму 9000грн. Згідно акту виконаних робіт №3077 від 16.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-260 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №212/12007-212 від 05.06.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-823, розташованій за адресою: Херсонська область, смтЧаплинка, вул.Леніна, 1, вежа ХОРТПЦ до 30.09.2007р. Технічне завдання видано підряднику 29.05.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3148 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-823 доопрацювання загального проекту базової станції (другий стандарт), обстеження, розрахунок та виготовлення креслень на металоконструкції кріплень однієї антени на загальну суму 13500грн. Згідно акту виконаних робіт №3149 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-823 попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою №265/12007-265 від 30.10.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-257, розташованій за адресою: Одеська область, Балтський район, с.Перельоти, територія сільської ради до 20.06.2008р. Технічне завдання видано підряднику 16.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2112 від 12.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-257 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №268/12007-268 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2677, розташованій за адресою: Одеська область, Саратський район, с.Успенівка, територія сільської ради до 30.06.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1993 від 29.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2677 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 5600грн

Додатковою угодою №269/12007-269 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-260, розташованій за адресою: Одеська область, Березівський район, с.Златоустове, територія с/р до 01.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3078 від 16.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-260 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки на загальну суму 6150грн.

Додатковою угодою №270/12007-270 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-264, розташованій за адресою: Одеська область, Саратський район, с.Сергіївка, вул.Першотравнева, 105 до 01.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1991 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-264 - виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 5600грн.

Додатковою угодою №273/12007-273 від 14.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-686, розташованій за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с.Антонівка до 25.07.2008р. Технічне завдання видано підряднику 24.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1992 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-686 - висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки на загальну суму 6150грн.

Додатковою угодою №274/12007-274 від 14.11.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції МК-988, розташованій за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул.Куйбишева, 70, КП «Чисте місто»до 30.05.2008р. Технічне завдання видано підряднику 03.09.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1865 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-988 геологія та геодезія, комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000грн. Згідно акту виконаних робіт №1990 від 28.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-988 отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 1000грн. Згідно акту виконаних робіт №2994 від 16.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-988 комплекс робіт по енергопостачанню обєкту на загальну суму 6500грн.

Додатковою угодою №277/12007-277 від 15.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-771, розташованій за адресою: Миколаївська область, м.Первомайськ, вул.Будьоного, 46 до 10.06.2008р. Технічне завдання видано підряднику 16.10.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2274 від 28.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-771 технічне обстеження стану технічних споруд і будівель, акт державної приймальної комісії, погодження закінчених будівництвом обєктів в органах державного архітектурного та будівельного контролю, оформлення та підписання Акта державної приймальної комісії про прийняття закінченого будівництвом обєкту(або Акта про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів у сфері телекомунікацій) в експлуатацію представниками державного архітектурного та будівельного контролю на загальну суму 10500грн. Згідно акту виконаних робіт №3680 від 26.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-771 комплекс робіт по енергопостачанню обєкту на загальну суму 6500грн.

Додатковою угодою №278/12007-278 від 26.11.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-689, розташованій за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, ст.Мигаєво до 30.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 20.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3127 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-689 геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 9500грн.

Додатковою угодою №279/12007-279 від 26.11.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-689, розташованої за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, ст. Мигаєво до 30.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 20.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3128 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-689 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №280/12007-280 від 07.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції NIK-770, розташованій за адресою: м.Миколаїв, вул.Новозаводська, 21 до 30.05.2008р. Технічне завдання видано підряднику 20.12.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1851 від 09.10.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-770 акт державної приймальної комісії на загальну суму 4500грн. Згідно акту виконаних робіт №3150 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку NIK-770 технічне обстеження стану технічних споруд і будівель, привязка типового проекту щогли на даху будівлі, виготовлення санітарного паспорта та погодження СЕС, погодження закінчених будівництвом обєктів в органах державного архітектурного та будівельного контролю, оформлення та підписання Акта державної приймальної комісії про прийняття закінченого будівництвом обєкту(або Акта про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів у сфері телекомунікацій) в експлуатацію представниками державного архітектурного та будівельного контролю, договір про строкове оплатне користування нерухомим майном (його окремою частиною) на загальну суму 20600грн.

Додатковою угодою №281/12007-281 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2700, розташованій за адресою: Одеська область, Кодимський район, с.Пиріжна, територія с/р до 30.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 23.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2091 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2700 геологія та геодезія, комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000грн. Згідно акту виконаних робіт №2772 від 11.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2700 попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою №282/12007-282 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1925, розташованій за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, с.Васильєвка, територія с/р до 25.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 14.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3133 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1925 геологія та геодезія, попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 9500грн.

Додатковою угодою №284/12007-284 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ОDЕ-2700, розташованій за адресою: Одеська область, Колимський район, с.Пиріжна, територія с/р до 27.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2092 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2700 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №3124 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2700 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №285/12007-285 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ОDЕ-2701, розташованій за адресою: Одеська область, Колимський район, с.Олексіївка, територія с/р до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 10.08.2008р. Згідно акту виконаних робіт №2093 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2701 геологія та геодезія, комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 21000грн. Згідно акту виконаних робіт №2770 від 12.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2701 попереднє погодження СЕС місця розташування БС на загальну суму 500грн.

Додатковою угодою №286/12007-286 від 10.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2701, розташованої за адресою: Одеська область, Колимський район, с.Олексіївка, територія с/р до 27.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3018 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2701 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №287/12007-287 від 10.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-267, розташованій за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с.Улянівка, територія с/р до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2115 від 11.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-267 - загальний проект, геологія та геодезія на загальну суму 19000грн. Згідно акту виконаних робіт №1301 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-267 комплекс робіт по енергопостачанню обєкту на загальну суму 6500грн. Згідно акту виконаних робіт №2847 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-267 - комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 12000грн.

Додатковою угодою №288/12007-288 від 10.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-267, розташованій за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с.Улянівка до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №1330 від 29.08.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-267 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту), отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 1550грн. Згідно акту виконаних робіт №2848 від 15.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-267 виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС на загальну суму 4600грн.

Додатковою угодою №289/12007-289 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-268, розташованій за адресою: Одеська область, Кодимський район, с.Будеї, територія сільради до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2088 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-268 загальний проект, геологія та геодезія, комплекс робіт з привязування до місцевості типових проектів і проекти рішень з встановлення БС (у т.ч. розрахунок фундаментів, металоконструкцій, кріплень) на загальну суму 31000грн.

Додатковою угодою №290/12007-290 від 07.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всіроботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-268, розташованій за адресою: Одеська область, Кодимський район, с.Будеї до 10.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 30.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №2089 від 07.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-268 висновки СЕС, виготовлення санітарного паспорта та погодження з СЕС, отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 6150грн.

Додатковою угодою №291/12007-291 від 07.12.2007р. на виконання попередніх робіт з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції ODЕ-2714, розташованій за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с.Крижанівка, вул.Дніпропетровська дор., 149, територія ПП Тяков К.Д. до 10.08.2008р. Згідно акту виконаних робіт №2236 від 25.11.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку ODЕ-2714 комплекс робіт по енергопостачанню обєкту на загальну суму 6500грн.

Додатковою угодою №292/12007-292 від 10.12.2007р. з будівництва базової станції стільникового зв'язку до договору, підрядник прийняв на себе зобов'язання закінчити всі роботи передбачені додатковою угодою по базовій станції КНЕ-1925, розташованій за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, с.Васильєвка, територія с/р до 25.08.2008р. Технічне завдання видано підряднику 14.11.2007р. Згідно акту виконаних робіт №3158 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1925 висновки СЕС за проектом (експертиза проекту) на загальну суму 550грн. Згідно акту виконаних робіт №3143 від 19.12.2008р. підрядник передав, а замовник прийняв роботи, а саме проектні роботи та роботи по оформленню проектної документації базової станції мобільного звязку КНЕ-1925 отримання позитивного рішення в державних органах пожежної безпеки МНС України на загальну суму 1000грн.

Підписавши зазначені додаткові угоди до договору, відповідач прийняв на себе обов'язок виконати роботи у визначений ними термін, який прострочив, на підставі чого позивачем нараховано договірну санкцію за перевищення строків закінчення робіт, з врахуванням заяви про уточнення позовних вимог, у сумі 130035,90грн. згідно п.8.3 договору Генерального підряду №ГП від 15.05.2006р.

Заслухавши представників сторін, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи та заяву про перегляд рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010р. у справі №14/167-09-4143 за нововиявленими обставинами, оцінюючи надані докази в їх сукупності суд дійшов наступних висновків

Однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, згідно п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 цього Кодексу є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо в зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Статтею 610 цього Кодексу встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.612 зазначеного Кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як вже зазначалося вище, умовами договору передбачено виконання підрядником комплексу робіт "під ключ" по будівництву об'єктів замовника та/або монтажу базових станцій на таких об'єктах за окремим додатками і в обумовлені договором строки (п.1.1. договору). Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні для якісного і своєчасного виконання робіт вихідні дані (технічне завдання) (п.2.1.1. договору). Роботи виконуються у строки визначені у додаткових угодах договору (п: 4.1. договору), а перед початком робіт підрядником сторони складають і підписують додаткову угоду до договору з визначенням обсягів, строків і порядку їх виконання та вартість (п.5.1. договору).

За порушення строків виконання робіт, передбачених додатковими угодами договору з вини підрядника, замовник має право нарахувати підряднику договірну санкцію в розмірі 0,1% від вартості невиконаних або неналежно виконаних робіт за кожний день прострочення їх належного виконання (п.8.3. цього договору).

Як вбачається з матеріалів справи Фірма "ХІМЗАХИСТ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю виконала роботи згідно з додатковими угодами до договору з порушенням строків закінчення робіт.

Доводи відповідача, що підписані Акти виконаних робіт є доказом належного, тобто виконаного у встановлений домовленістю сторін строк виконання робіт, не приймається до уваги суду, оскільки відповідач неправомірно ототожнює поняття «недоліки в виконаних роботах»та «прострочення терміну виконання робіт».

Згідно ст.883 Цивільного кодексу України підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору, якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини; за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі.

Пункт 5.9. договору зазначає, що, якщо при прийнятті робіт виявлено недоліки, що виникли з вини підрядника, замовник не приймає роботи до їх усунення за рахунок підрядника, не підписує акт виконаних робіт та має право не здійснювати оплату неякісно виконаних робіт.

В актах виконаних робіт, визначено, що «документація, яка перелічена у даному акті виконаних робіт, оформлена належним чином, надана у повному обсязі та відповідає вимогам договору генерального підряду в цілому».

Оскільки відсутні зауваження щодо якості виконаних робіт з боку замовника та відсутні будь-які зауваження з боку підрядника, позовні вимоги стосуються лише строків виконання робіт, за порушення яких договором прямо передбачена відповідальність.

Крім того, підписавши Акти виконаних робіт обидві сторони зафіксували те, що роботи виконані відповідачем саме в зазначену в акті дату, тобто з порушенням строків виконання таких робіт.

Частиною 1 ст.216 та ч.2 ст.217 Господарського кодексу України передбачена господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором, у вигляді відшкодування збитків, штрафних санкцій та оперативно-господарських санкцій.

У разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються у розмірі передбаченому договором згідно із ч.4 ст.231 даного Кодексу.

Відповідно до вимог ст.199 зазначеного Кодексу виконання господарського зобов'язання забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу.

До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Право учасників господарських відносин встановлювати інші ніж передбачено Цивільним кодексом України види забезпечення виконання зобов'язань визначено ч.2 ст.546 Цивільного кодексу України, що узгоджується із свободою договору, встановленою ст.627 цього кодексу, коли сторони є вільними в укладені договору, виборі контрагента та визначені умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Отже, суб'єкти господарських відносин при укладенні договору наділені законодавцем правом забезпечення виконання господарських зобов'язань встановленням окремого виду відповідальності - договірної санкції, за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань, зокрема, передбаченої п.8.3. договору Генерального підряду на будівництво обєктів „Київстар” №ГП01/2006, яка не суперечить висновкам законодавства.

Вищезазначена позиція викладена Верховним Судом України у постанові від 22.11.2010р. у справі №14/80-09-2056 та Вищим господарським судом України в п.3 інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011р. №01-06-249.

Таким чином, договірна санкція за своєю правовою природою не є передбаченою та врегульованою законодавством неустойкою (пенею, штрафом), а є самостійним видом відповідальності, визначеною безпосередньо договором, яка діє без порушення вимог норм чинного законодавства.

Відповідно до ст.257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Статтею 258 Цивільного кодексу України визначено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна давність скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

Спеціальна позовна давність в один рік встановлена п.2 ч.2 ст.258 Цивільного кодексу України, застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені), а в даному випадку позивач просить стягнути з відповідача договірну санкцію, яка не є ні штрафом, ні пенею.

Законодавцем не визначений скорочений строк позовної давності для вимог по стягнення інших не передбачених ЦК України видів забезпечення виконання зобов'язань, встановлених договором, а також окремого виду відповідальності, не передбаченого ЦК України.

За таких обставин, до вимог про стягнення договірної санкції, передбаченої п. 8.3. договору №ГП 01/2006 від 15.05.2006р. укладеного між сторонами по справі, має бути застосований загальний строк позовної давності - три роки.

Таким чином, на момент звернення до суду 12.08.2009р. (вх№6153) позивачем не пропущений строк позовної давності.

Відповідно до статті 112 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.

При цьому, однією з умов перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотність цих обставин для вирішення спору. Тому результат перегляду судового рішення за новоявленими обставинами залежить від того, чи спростовують ці обставини факти, які було покладено в основу судового рішення.

До нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору. Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені.

Так, відповідно п.2 ч.2 ст.112 Господарського процесуального кодексу України підставою для перегляду рішення за нововиявленими обставинами є скасування рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення, що підлягає перегляду.

Господарський суд вправі змінити або скасувати судове рішення за нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

Враховуючи наведене, а також те, що постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2011р. рішення господарського суду Одеської області від 21.10.2009р. по справі №14/80-09-2056 залишено без змін, п.8.3 договору Генерального підряду від 15.05.2006р. №ГП 01/2006 станом на день розгляду заяви про перегляд судового рішення від 14.07.2010р. по справі №14/167-09-4143 за нововиявленими обставинами є дійсним, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м.Одесі про перегляд рішення по справі №14/167-09-4143 від 14.07.2010р. за нововиявленими обставинами.

Керуючись ст.ст.86, 112, п.1 ч.5 ст.114 Господарського процесуального кодексу України суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м.Одесі про перегляд рішення по справі №14/167-09-4143 від 14.07.2010р. за нововиявленими обставинами задовольнити.

2. Рішення господарського суду Одеської області від 14.07.2010р. по справі №14/167-09-4143 - скасувати.

3. Позов Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м.Одесі до Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення 130035,90грн. - задовольнити.

4. Стягнути з Фірми "ХІМЗАХИСТ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код 22483654; адреса: м. Одеса, 19 км. Старокиївської дороги, р/р 26004315276 в КБ „Південний, м.Одеса, МФО 328209) на користь Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” в особі філії Приватного акціонерного товариства „Київстар Дж.Ес.Ем.” у м.Одесі (код 25044056; адреса: 65076, м. Одеса, вул. Радісна, 2/4, р/р 26005227777001 в філії Южне ГРУ ПриватБанка, МФО 328704) договірну санкцію за перевищення передбачених договором строків закінчення робіт у сумі 130035(сто тридцять тисяч тридцять пять)грн. 90коп., державне мито у сумі 1300(одна тисяча триста)грн.35коп. та ІТЗ судового процесу у сумі 312(триста дванадцять)грн. 50коп.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України

Наказ видати відповідно зі ст.116 ГПК України.

Головуючий суддя Ю.Г. Фаєр

суддя В.С. Петров

суддя Ю.М. Невінгловська

Повний текст рішення складено 21.09.2011р.

Чинне