Ухвала суду № 15075310, 15.04.2011, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

"15" квітня 2011 р.

Справа №10/17-1493-2011

Суддя Смелянець Г. Є., розглянувши матеріали позовної заяви вх. № 1998/2011

За позовом: Відкритого акціонерного товариства „Чорноморгідробуд”

До відповідача: Відкритого акціонерного товариства „Укрхліббуд”

про стягнення 55099,56 грн.

визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на "23" травня 2011 р. о 11:20.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29 в залі суд. засідань № 8 тел.0(482)307-974.

3. Зобов'язати:

позивача: здійснити обґрунтований розрахунок 3% річних та індексу інфляції, з визначенням дати прострочення відповідно до умов п.3.4. договору підряду від 03.06.2010р. №3-06/2 і вказаний розрахунок надати до суду; здійснити обґрунтований розрахунок пені, з визначенням дати прострочення до умов п.3.4. договору підряду від 03.06.2010р. №3-06/2 та із врахуванням вимог ч.6 ст.232 ГК України і вказаний розрахунок надати до суду; надати до суду у належним чином засвідченій копії додаток №1 до договору підряду від 03.06.2010р. №3-06/2, наявність якого передбачена умовами п.1.2., п.3.1. договору; договір підряду від 03.06.2010р. №3-06/2, акт приймання виконаних робіт №1 та довідку про вартість виконаних робіт за червень 2010р., кур’єрську накладну Херсон ЦПЗ №1 та фіскальний чек від 21.02.2011р. №6722 надати до суду в оригіналах для огляду.

відповідача: надати до суду у належним чином засвідчених копіях Статутні та реєстраційні документи відповідача, в т.ч. довідку про включення до ЄДРПОУ; відзив на позов і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову.

Відділ державних реєстраторів Виконавчого комітету Одеської міської ради: надіслати до суду відомості щодо знаходження в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Відкритого акціонерного товариства „Укрхліббуд” (код ЄДРПОУ 00952982), а також вказати відомості щодо місцезнаходження вказаного товариства.

4.Явка представників сторін обов'язкова.

5. Копію даної ухвали надіслати сторонам у справі, а також Відділу державних реєстраторів Виконавчого комітету Одеської міської ради на адресу: 65036, м. Одеса, вул. Старицького,10а.

Суддя Смелянець Г.Є.