Ухвала суду № 140345884, 05.10.2026, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 34/131/26

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05.10.2026 Справа № 908/1997/26

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О.,

за участі секретаря судового засідання Концур Г.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 908/1997/26

за позовом: Приватного підприємства «ВСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32040272 (вул. Скворцова, буд 245, офіс 31, м. Запоріжжя, 69106)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АМА-БУД», ідентифікаційний код юридичної особи 41085651 (вул. Автозаводська, буд. № 4, кв. 172, м. Запоріжжя, 69118)

про стягнення суми

за участю уповноважених представників сторін:

від позивача: Говоров А.В., адвокат, посвідчення № ЗП 002246 від 11.06.2019, ордер АР 1340157 від 18.08.2026;

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

19.08.2026 до суду надійшла заява про забезпечення позову до подачі позовної заяви.

За результатами авторозподілу 19.08.2026 заяву передано на розгляд судді Науменку А.О.

Згідно із заявою, Приватне підприємство «ВСТ» намір звернутися до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АМА-БУД» грошових коштів у сумі 1 661 304,07 грн, які становлять невикористану (незакриту актами виконаних робіт) частину авансових платежів, сплачених за Договором підряду № 092625 від 26.09.2025.

Ухвалою від 21.08.2026 у даній справі заяву про забезпечення позову задоволено. З метою забезпечення позову, до набрання рішенням у справі № 908/1997/26 законної сили, накласти арешт на грошові кошти в межах ціни позову 1 661 304 (один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча триста чотири) грн 07 коп., що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АМА-БУД» (код ЄДРПОУ 41085651) та обліковуються на його поточних рахунках: IBAN НОМЕР_1 у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк», IBAN: НОМЕР_2 у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» у межах загальної суми позову у розмірі 1 661 304,07 грн (один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча триста чотири гривні 07 копійок).

28.08.2026 Приватним підприємством «ВСТ» сформовано та подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «АМА-БУД» про стягнення 661 304,07 грн, що становлять невикористану частину сплачених авансових платежів за Договором підряду № 092625 від 26.09.2025 та неустойку (пеню) за порушення строків виконання робіт, нараховану на підставі п. 10.1 Договору підряду № 092625 від 26.09.2025, у розмірі 653 734,32 грн.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу від 31.08.2026 справу передано на розгляд судді Науменку А.О., яким попередньо розглянуто заяву про забезпечення позову у даній справі.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим у ст. 162, ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою суду від 07.09.2026 позовну заяву прийнято судом до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/1997/26, присвоєний номер 34/131/26, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання по справі на 05.10.2026 о 10 год. 20 хв.

В судовому засіданні 05.10.2026 здійснювалась фіксація судового процесу.

Суд відкрив судове засідання з розгляду справи № 908/1997/26. Оголосив склад суду.

Суд з`ясував про відводи. Відводів не заявлено.

Відповідач в судове засідання не з`явився, сторона належним чином повідомлена про дату, місце та час проведення судового засідання.

Відзиву чи пояснень від відповідача на адресу суду не надходило.

В підготовчому засіданні представник позивача повідомив, що пояснень на адресу позивача від відповідача не надходило, виплати по грошовим зобов`язанням відсутні.

Згідно з ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.

На підставі ч.2 ст. 183 ГПК України суд відклав підготовче засідання на 28.10.2026 о 11 год. 30 хв.

Керуючись ст.ст. 182, 183, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Відкласти підготовче засідання у справі № 908/1997/26 на 28.10.2026 о 11 год. 30 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4 (про залу судового засідання буде повідомлено додатково на відповідному стенді суду «Справи призначені до розгляду»).

2. В порядку підготовки справи до розгляду запропонувати сторонам:

Відповідачеві - виконати ухвалу суду від 07.09.2026 в повному обсязі.

3. Копію ухвали направити учасникам по справі, в томи числі в електронні кабінети підсистеми «Електронний суд».

4. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 05.10.2026 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу складено та підписано 06.10.2026

Суддя А.О. Науменко