Ухвала суду № 140230231, 01.10.2026, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький, 29607, тел. (0382) 71-81-84, (0382) 71-81-83

e-mail: inbox@km.arbitr.gov.ua, ЄДРПОУ 03500128

________________

УХВАЛА

"01" жовтня 2026 р. Справа № 924/898/26

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Виноградової В. В., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агрокор"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Айсолар"

про стягнення 170100,00 грн

встановив: товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Агрокор" звернулося до Господарського суду Хмельницької області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Айсолар" 170100,00 грн неустойки нарахованої за період з 25.05.2026 по 13.08.2026 відповідно до договору підряду №106 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 20.08.2026 зазначену позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі для її розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконання відповідачем, взятих на себе зобов`язань згідно з договором підряду №106 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026 у частині строків та обсягів виконання робіт. Як правові підстави позову позивач зазначає положення ст. ст. 509, 525, 526, 546, 549, 611, 612, 837, 861, 882 Цивільного кодексу України.

На адресу суду від позивача та відповідача надійшла спільна заява про затвердження мирової угоди, у якій, з урахуванням положень ст. ст. 46, 192 Господарського процесуального кодексу України, з метою врегулювання спору у справі №924/898/26, на основі взаємних поступок і в межах своїх прав, обов`язків та предмета спору, враховуючи майнові інтереси один одного, просять затвердити мирову угоду сторін у справі №924/898/26. Крім того, у заяві підтверджують, що вони діють добросовісно та свідомо, без будь-якого примусу та тиску, а волевиявлення сторін на укладення мирової угоди є вільним, повним та беззастережним. До заяви додано підписану сторонами мирову угоду від 15.09.2026 такого змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі №924/898/26, провадження в якій відкрито за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ АГРОКОР", заявленим до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙСОЛАР" про стягнення 170100,00 грн за договором підряду №106 на

будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026 р.

м. Хмельницький 15 вересня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ АГРОКОР", іменоване надалі "ТОВ КОМПАНІЯ АГРОКОР", в особі директора Мельничука Сергія Миколайовича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙСОЛАР", іменоване надалі ТОВ "АЙСОЛАР", в особі директора Германського Ігоря Юхимовича, який діє на підставі статуту, з іншої сторони, іменовані разом де цього потребує контекст "Сторони", на основі взаємних поступок, керуючись приписами ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, уклали цю мирову угоду про наступне:

1. Між Сторонами виник спір щодо несвоєчасного виконання Відповідачем зобов`язань за договором підряду №106 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026 р. (надалі -"Договір") відповідно до умов п.8.4. якого ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" нараховано неустойку за період з 25.05.2026 року по 13.08.2026 року у розмірі 170100,00 грн.

2. Сторони, керуючись принципами добросовісності, розумності та взаємних поступок, дійшли згоди щодо врегулювання спору у справі №924/898/26 на умовах, визначених цією мировою угодою, а саме:

2.1. ТОВ"АЙСОЛАР" зобов?язується сплатити на користь ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" грошові кошти у розмірі 39532,00 грн (тридцять дев?ять тисяч п?ятсот тридцять дві) гривні 00 коп. в якості часткової сплати нарахованої неустойки за Договором.

2.2. ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" погоджується прийняти вказану в п. 2.1. цієї Мирової угоди суму в якості повного та остаточного задоволення своїх позовних вимог щодо стягнення неустойки. Жодних зустрічних виплат з боку ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" на користь ТОВ "АЙСОЛАР" за цією Мировою угодою не здійснюється.

2.3. Зазначений у п. 2.1. цієї Мирової угоди розмір неустойки Сторони вважають остаточно ними погодженим й таким, що не підлягає перегляду.

2.4. ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" відмовляється від решти заявлених у справі №924/898/26 вимог щодо стягнення неустойки в сумі, яка перевищує суму, вказану в п. 2.1. цієї Мирової угоди.

2.5. ТОВ "АЙСОЛАР" відшкодовує у повному обсязі ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" судові витрати, пов?язані із розглядом справи №924/898/26, які становлять 28328,00 (двадцять вісім тисяч триста двадцять вісім) гривень 00 коп., у тому числі витрати із сплати судового збору в розмірі 3328,00 грн (три тисячі триста двадцять вісім) гривень 00 коп. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 25000,00 грн (двадцять п?ять тисяч) гривень 00 коп.

2.6. Протягом 5 (п?яти) календарних днів після затвердження судом цієї Мирової угоди, ТОВ "АЙСОЛАР" зобов?язується перерахувати на банківський рахунок ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" загальну суму в розмірі 67860,00 (шістдесят сім тисяч вісімсот шістдесят) гривень 00 коп. (яка складається з неустойки в розмірі 39532,00 грн та відшкодування судових витрат у розмірі 28328,00 грн). Перерахування коштів здійснюється за реквізитами: ТОВ "АГРОКОР"(ЄРДПОУ 4040434), IBAN: НОМЕР_1 в АТ "Райффайзен Банк".

2.7. Після повного виконання ТОВ "АЙСОЛАР" грошових зобов?язань, передбачених п. 2.6. цієї Мирової угоди, Сторони підтверджують відсутність одна до одної будь-яких вимог (претензій) щодо стягнення неустойки, 3% річних, інфляційних втрат, пов?язаних із порушенням будь-яких строків за Договором. Крім того, Сторони підтверджують, що не матимуть одна до одної жодних додаткових вимог щодо компенсації судових витрат, понесених у зв?язку з розглядом справи №924/898/26.

3. Сторони домовилися, що неналежне виконання будь-якої з умов цієї Мирової угоди є підставою для подання ухвали про затвердження мирової угоди для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

4. Сторони заявляють, що їм зрозуміло, що у разі визнання судом цієї угоди та її затвердження, провадження у господарській справі №924/898/26 закривається, що, відповідно, унеможливлює повторне звернення ТОВ "АГРОКОР" до суду з аналогічним позовом. Наслідки укладання мирової угоди, зміст ст.192, ст.193 ГПК України Сторонам зрозумілі.

5. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких інших осіб.

6. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

7. Ця Мирова угода разом із спільною заявою про її затвердження направляється (подається) Сторонами до суду для її затвердження.

8. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом, діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою, і є обов`язковою для її Сторін. У разі відмови суду у затвердженні тексту цієї Мирової угоди будь-які домовленості, які були досягнуті в переговорах та скріплені підписами під текстом цією Мирової угоди, втрачають свою силу.

9. Цю Мирову угоду складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Відповідач: Позивач:

Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю

"АЙСОЛАР" "Компанія Агрокор"

Юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, Юридична адреса: Україна, 31352,

вул. Лезнівська, буд. 17/1 Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село

Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, Гвардійське, вул. Молодіжна, будинок 1

вул. Зарічанська, буд. 3/3 код ЄДРПОУ: 40404364

Код ЄДРПОУ: 43970230, р/р НОМЕР_1

ІПН 439702322257 в АТ "Райффайзен Банк"

р/р НОМЕР_2 ІПН №404043622187

банк Акціонерний банк "Південний"

Тел.: +38(067) 1804343

Ел. адреса: info@isolar.com.ua

Директор ____ Ігор Германський Директор ____ Сергій Мельничук

Судом враховується, що відповідно до ч. 2 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

У ч. 7 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу (ч. ч. 1, 2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України).

Верховний Суд у постанові від 06.06.2025 у справі № 917/141/24 виснував, що мирова угода - це результат дискреційних повноважень сторін спору координаційного (договірного) характеру з метою припинити спір, виражений в укладеному ними та поданому на затвердження суду правочині - мировій угоді, яка набирає чинності з моменту її затвердження судом. Крім того, взаємними поступками є добровільна відмова кожної із сторін від чого-небудь (певних вигод, умов, намірів тощо) або послаблення своїх вимог на користь врегулювання конфлікту. Узгодження взаємних поступок є виключним правом сторін, яким вони користуються на власний розсуд, виходячи із власної оцінки комерційної доцільності, господарських, цивільних чи ділових взаємовідносин із контрагентом, майнових або немайнових інтересів тощо. Сутність поступок може носити кількісний (прощення боргу у певній частині тощо) або якісний характер (розстрочення боргу на певний строк).

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 27.11.2024 у справі № 185/8179/22 щодо застосування ст. 207 ЦПК України, яка за змістом є аналогічною статті 192 ГПК України, зазначила, що мирова угода є юридичним документом, який створюється сторонами процесу і затверджується судом з метою вирішення спору шляхом досягнення взаємної згоди. Загальний наслідок укладення мирової угоди полягає в тому, що сторони приймають умови, які для них є прийнятними, замість того, щоб покладати вирішення спору на суд.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії (ч. 3 ст. 192 ГПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 192 ГПК України суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Як вбачається із змісту поданої сторонами мирової угоди, предметом останньої є врегулювання спору у справі №924/898/26, що перебуває на розгляді в Господарському суді Хмельницької області за позовом ТОВ "Компанія Агрокор" до ТОВ "Айсолар" про стягнення 170100,00 грн. неустойки за договором підряду №106 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026, на підставі узгоджених взаємних поступок. При цьому умови мирової угоди не суперечать вимогам процесуального законодавства, не порушують прав та інтересів інших осіб, врегульовують сплату сторонами судових витрат, мирова угода містить підписи керівників (директорів) сторін, скріплені відтисками печаток.

Згідно з ч. 4 ст. 192 ГПК України укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Аналогічні приписи містяться в п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України, відповідно до яких господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

З огляду на наведене, зважаючи на те, що подана на затвердження суду мирова угода укладена з метою врегулювання спору, стосується лише прав та обов`язків сторін спору, не порушує права та охоронювані законом інтересів третіх осіб та за своїми умовами відповідає процесуальним вимогам, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення спільної заяви сторін про затвердження мирової угоди та відповідно про затвердження мирової угоди у справі №924/898/26 та закриття провадження у цій справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Водночас судом звертається увага сторін, що згідно з ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Керуючись ст. ст. 46, 192, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

Задовольнити спільну заяву ТОВ "Компанія Агрокор" та ТОВ "Айсолар" про затвердження мирової угоди у справі №924/898/26.

Затвердити укладену між сторонами мирову угоду у справі № 924/898/26 такого змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі №924/898/26, провадження в якій відкрито за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ АГРОКОР", заявленим до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙСОЛАР" про стягнення 170100,00 грн за договором підряду №106 на

будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026 р.

м. Хмельницький 15 вересня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ АГРОКОР", іменоване надалі "ТОВ КОМПАНІЯ АГРОКОР", в особі директора Мельничука Сергія Миколайовича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙСОЛАР", іменоване надалі ТОВ "АЙСОЛАР", в особі директора Германського Ігоря Юхимовича, який діє на підставі статуту, з іншої сторони, іменовані разом де цього потребує контекст "Сторони", на основі взаємних поступок, керуючись приписами ст.192 Господарського процесуального кодексуУкраїни, уклали цю мирову угоду про наступне:

1. Між Сторонами виник спір щодо несвоєчасного виконання Відповідачем зобов?язань за договором підряду №106 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026 р. (надалі -"Договір") відповідно до умов п.8.4. якого ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" нараховано неустойку за період з 25.05.2026 року по 13.08.2026 року у розмірі 170100,00 грн.

2. Сторони, керуючись принципами добросовісності, розумності та взаємних поступок, дійшли згоди щодо врегулювання спору у справі №924/898/26 на умовах, визначених цією мировою угодою, а саме:

2.1. ТОВ"АЙСОЛАР" зобов?язується сплатити на користь ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР"грошові кошти у розмірі 39532,00 грн (тридцять дев?ять тисяч п?ятсот тридцять дві) гривні 00 коп. в якості часткової сплати нарахованої неустойки за Договором.

2.2. ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" погоджується прийняти вказану в п. 2.1. цієї Мирової угоди суму в якості повного та остаточного задоволення своїх позовних вимог щодо стягнення неустойки. Жодних зустрічних виплат з боку ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" на користь ТОВ "АЙСОЛАР" за цією Мировою угодою не здійснюється.

2.3. Зазначений у п. 2.1. цієї Мирової угоди розмір неустойки Сторони вважають остаточно ними погодженим й таким, що не підлягає перегляду.

2.4. ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" відмовляється від решти заявлених у справі №924/898/26 вимог щодо стягнення неустойки в сумі, яка перевищує суму, вказану в п. 2.1. цієї Мирової угоди.

2.5. ТОВ "АЙСОЛАР" відшкодовує у повному обсязі ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" судові витрати, пов?язані із розглядом справи №924/898/26, які становлять 28328,00 (двадцять вісім тисяч триста двадцять вісім) гривень 00 коп., у тому числі витрати із сплати судового збору в розмірі 3328,00 грн (три тисячі триста двадцять вісім) гривень 00 коп. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 25000,00 грн (двадцять п?ять тисяч) гривень 00 коп.

2.6. Протягом 5 (п?яти) календарних днів після затвердження судом цієї Мирової угоди, ТОВ "АЙСОЛАР" зобов`язується перерахувати на банківський рахунок ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" загальну суму в розмірі 67860,00 (шістдесят сім тисяч вісімсот шістдесят) гривень 00 коп. (яка складається з неустойки в розмірі 39532,00 грн та відшкодування судових витрат у розмірі 28328,00 грн). Перерахування коштів здійснюється за реквізитами: ТОВ "АГРОКОР" (ЄРДПОУ 4040434), IBAN: НОМЕР_1 в АТ "Райффайзен Банк".

2.7. Після повного виконання ТОВ "АЙСОЛАР" грошових зобов?язань, передбачених п. 2.6. цієї Мирової угоди, Сторони підтверджують відсутність одна до одної будь-яких вимог (претензій) щодо стягнення неустойки, 3% річних, інфляційних втрат, пов?язаних із порушенням будь-яких строків за Договором. Крім того, Сторони підтверджують, що не матимуть одна до одної жодних додаткових вимог щодо компенсації судових витрат, понесених у зв?язку з розглядом справи №924/898/26.

3. Сторони домовилися, що неналежне виконання будь-якої з умов цієї Мирової угоди є підставою для подання ухвали про затвердження мирової угоди для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

4. Сторони заявляють, що їм зрозуміло, що у разі визнання судом цієї угоди та її затвердження, провадження у господарській справі №924/898/26 закривається, що, відповідно, унеможливлює повторне звернення ТОВ "АГРОКОР" до суду з аналогічним позовом. Наслідки укладання мирової угоди, зміст ст.192, ст.193 ГПК України Сторонам зрозумілі.

5. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких інших осіб.

6. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

7. Ця Мирова угода разом із спільною заявою про її затвердження направляється (подається) Сторонами до суду для її затвердження.

8. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом, діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою, і є обов`язковою для її Сторін. У разі відмови суду у затвердженні тексту цієї Мирової угоди будь-які домовленості, які були досягнуті в переговорах та скріплені підписами під текстом цією Мирової угоди, втрачають свою силу.

9. Цю Мирову угоду складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Відповідач: Позивач:

Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю

"АЙСОЛАР" "Компанія Агрокор"

Юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, Юридична адреса: Україна, 31352,

вул. Лезнівська, буд. 17/1 Гвардійське, вул. Молодіжна, будинок 1

вул. Зарічанська, буд. 3/3 код ЄДРПОУ: 40404364

Код ЄДРПОУ: 43970230, р/р НОМЕР_1

ІПН 439702322257 в АТ "Райффайзен Банк"

р/р НОМЕР_2 ІПН №404043622187

банк Акціонерний банк "Південний"

Тел.: +38(067) 1804343

Ел. адреса: info@isolar.com.ua

Директор ____ Ігор Германський Директор ____ Сергій Мельничук

Провадження у справі №924/898/26 закрити.

Стягувач: товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ АГРОКОР" (Україна, 31352, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Гвардійське, вул. Молодіжна, будинок 1, код 40404364).

Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю "АЙСОЛАР" (Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Лезнівська, будинок 17/1, код 43970230).

Ухвала набирає законної сили 01.10.2026.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 01.10.2029.

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду у строки та порядку, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України.

Суддя В.В. Виноградова