Ухвала суду № 139745577, 15.09.2026, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький, 29607, тел. (0382) 71-81-84, (0382) 71-81-83

e-mail: inbox@km.arbitr.gov.ua, ЄДРПОУ 03500128

________________

УХВАЛА

"15" вересня 2026 р. Справа № 924/905/26

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши матеріали

за позовом Приватного підприємства "Аграрна компанія 2004" Хмельницька обл. Волочиський р-н, с. Попівці

до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙСОЛАР», м. Хмельницький

про стягнення неустойки за Договором підряду №105 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026р у розмірі 199 920,00 грн, що нарахована за період з 19.06.26р по 13.08.26р.

УСТАНОВИВ:

17.08.2026 до Господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Аграрна компанія 2004" Хмельницька обл. Волочиський р-н, с. Попівці до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙСОЛАР», м. Хмельницький про стягнення неустойки за Договором підряду №105 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026р у розмірі 199 920,00 грн, що нарахована за період з 19.06.26р по 13.08.26р.

Вказану позову заяву відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.08.2026 передано для розгляду судді Заверусі С.В.

21.08.26р. ухвалою суду прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 11:30 год. 15.09.2026р.

Представник позивача в підготовче засідання з`явився.

Представник відповідача в підготовче засідання не з`явився.

15.09.29 судом відкладено (постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання з занесенням в протокол засідання) підготовче засідання на 10:30 год. 13.10.2026р, відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України.

У зв`язку із неявкою в підготовче засідання представника відповідача, суд вважає за належне повідомити останнього про дату, час і місце підготовчого засідання, як це передбачено п. 2 ст. 120 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Підготовче засідання у справі №924/905/26 за позовом Приватного підприємства "Аграрна компанія 2004" Хмельницька обл. Волочиський р-н, с. Попівці до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙСОЛАР», м. Хмельницький про стягнення неустойки за Договором підряду №105 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026р у розмірі 199 920,00 грн, що нарахована за період з 19.06.26р по 13.08.26р, відкладено на 10:30 год. 13 жовтня 2026 року.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Участь позивача, відповідача в підготовчому засіданні не є обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили після її підписання. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Заверуха

Відрук.: 1 примір.

1 - до справи

Направити ухвалу позивачу та відповідачу до електронного кабінету Електронного суду.