YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Khmelnytskyi Oblast

/

Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Court ruling № 139745577, 15.09.2026, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date

15.09.2026

Case No.

924/905/26

Document №

139745577

Form of court proceedings

Economic

Companies listed in the text of the court document

Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький, 29607, тел. (0382) 71-81-84, (0382) 71-81-83

e-mail: inbox@km.arbitr.gov.ua, ЄДРПОУ 03500128

________________

УХВАЛА

"15" вересня 2026 р. Справа № 924/905/26

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши матеріали

за позовом Приватного підприємства "Аграрна компанія 2004" Хмельницька обл. Волочиський р-н, с. Попівці

до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙСОЛАР», м. Хмельницький

про стягнення неустойки за Договором підряду №105 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026р у розмірі 199 920,00 грн, що нарахована за період з 19.06.26р по 13.08.26р.

УСТАНОВИВ:

17.08.2026 до Господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Аграрна компанія 2004" Хмельницька обл. Волочиський р-н, с. Попівці до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙСОЛАР», м. Хмельницький про стягнення неустойки за Договором підряду №105 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026р у розмірі 199 920,00 грн, що нарахована за період з 19.06.26р по 13.08.26р.

Вказану позову заяву відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.08.2026 передано для розгляду судді Заверусі С.В.

21.08.26р. ухвалою суду прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 11:30 год. 15.09.2026р.

Представник позивача в підготовче засідання з`явився.

Представник відповідача в підготовче засідання не з`явився.

15.09.29 судом відкладено (постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання з занесенням в протокол засідання) підготовче засідання на 10:30 год. 13.10.2026р, відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України.

У зв`язку із неявкою в підготовче засідання представника відповідача, суд вважає за належне повідомити останнього про дату, час і місце підготовчого засідання, як це передбачено п. 2 ст. 120 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Підготовче засідання у справі №924/905/26 за позовом Приватного підприємства "Аграрна компанія 2004" Хмельницька обл. Волочиський р-н, с. Попівці до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙСОЛАР», м. Хмельницький про стягнення неустойки за Договором підряду №105 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026р у розмірі 199 920,00 грн, що нарахована за період з 19.06.26р по 13.08.26р, відкладено на 10:30 год. 13 жовтня 2026 року.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Участь позивача, відповідача в підготовчому засіданні не є обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили після її підписання. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Заверуха

Відрук.: 1 примір.

1 - до справи

Направити ухвалу позивачу та відповідачу до електронного кабінету Електронного суду.

Часті запитання

Який тип судового документу № 139745577 ?

Документ № 139745577 це Court ruling

Яка дата ухвалення судового документу № 139745577 ?

Дата ухвалення - 15.09.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 139745577 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 139745577 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 139745577, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

The court decision No. 139745577, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast was adopted on 15.09.2026. The procedural form is Economic, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 139745577 refers to case No. 924/905/26

This decision relates to case No. 924/905/26. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:

Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 139745574

Next document : 139745578

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;