Ухвала суду № 138536030, 28.07.2026, Господарський суд Кіровоградської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25006,

тел. (0522) 30-10-22, 30-10-23, код ЄДРПОУ 03499951,

e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

28 липня 2026 рокуСправа № 912/979/26

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Філіповій А.Г.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні справу №912/979/26 від 06.05.2026

за позовом: Військової частини НОМЕР_1 , код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИКОНРОББУД" (далі - ТОВ "ВИКОНРОББУД"), код ЄДР 45810144, вул. Грушевського, будинок 47, м. Гайворон, Голованівський р-н, Кіровоградська обл., 26300

про стягнення 4 867 919,14 грн,

ПРЕДСТАВНИКИ (в режимі відеоконференції):

від позивача - Мазан О.І. (в порядку самопредставництва), виписка з ЄДР, довіреність №34/465 від 03.12.2025;

від відповідача - адвокат Зінкевич Д.В., ордер серія АА №1710125 від 11.05.2026.

У підготовчому засіданні проголошено скорочену ухвалу.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду 28.04.2026 надійшла позовна заява №б/н від 28.04.2026 Військової частини НОМЕР_1 до ТОВ "ВИКОНРОББУД" про стягнення 4 867 919,14 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що всупереч умовам Договору підряду на будівництво фортифікаційних споруд №88/4D від 15.04.2025, відповідачем не виконані належним чином взяті на себе зобов`язання по виконанню робіт у передбачені умовами Договору строки.

Ухвалою від 06.05.2026 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/979/26, ухвалив справу №912/979/26 розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 02.06.2026 - 11:00, встановив сторонам строки для подання заяв по суті справи.

12.05.2026 до господарського суду від позивача надійшло клопотання №б/н від 12.05.2026 про відкладення (перенесення) розгляду справи.

19.05.2026 до господарського суду від відповідача в межах строку, встановленого судом надійшов відзив на позовну заяву №б/н від 19.05.2026 з вимогами:

1. Взяти до уваги доводи, аргументи та міркування ТОВ "ВИКОНРОББУД", викладені у відзиві на позовну заяву Військової частини НОМЕР_1 під час розгляду господарської справи №912/979/26.

2. Позовні вимоги задовільнити частково в частині стягнення пені у розмірі 0,1 % Договірної ціни за 4 (чотири) дні прострочення, а в інших вимогах слід відмовити в повному обсязі.

3. Стягнути судові витрати з Позивача.

20.05.2026 до господарського суду від позивача в межах строку, встановленого судом, надійшла відповідь на відзив №б/н від 20.05.2026 з вимогою повністю задовольнити позовні вимоги Позивача та відмовити повністю в задоволенні вимог відповідача про стягнення судових витрат (витрат на правничу допомогу).

21.05.2026 до господарського суду через систему "Електронний суд" від відповідача в межах строку, встановленого судом, надійшли заперечення (на відповідь на відзив) №б/н від 21.05.2026 з вимогами:

1. Взяти до уваги доводи, аргументи та міркування ТОВ "ВИКОНРОББУД", викладені у заперечені на відповідь на відзив Військової частини НОМЕР_1 під час розгляду господарської справи № 912/979/26.

2. Позовні вимоги задовільнити частково в частині стягнення пені у розмірі 0,1 % Договірної ціни за 4 (чотири) дні прострочення, а в інших вимогах слід відмовити в повному обсязі.

3. Стягнути судові витрати з Позивача.

02.06.2026 через систему "Електронний суд" від відповідача надійшло клопотання №б/н від 01.06.2026 про витребування доказів з вимогами:

1. Задовільнити клопотання представника Відповідача.

2. Винести Ухвалу, якою:

витребувати у СУ ГУ НП у Львівській області (місцезнаходження: 79007, м. Львів, площа Генерала Григоренка, 3) належним чином засвідченні докази, а саме:

- Загальний журнал робіт № 1, Загальний журнал робіт № 2, Загальний журнал робіт № 3, Загальний журнал робіт № 4, Загальний журнал робіт № 5, Загальний журнал робіт № 6, Загальний журнал робіт № 7, Загальний журнал робіт № 8, Загальний журнал робіт № 9, Загальний журнал робіт № 10, Загальний журнал робіт № 11, Загальний журнал робіт № 12, Загальний журнал робіт № 13, Загальний журнал робіт № 14, Загальний журнал робіт № 15, Загальний журнал робіт № 16, Загальний журнал робіт № 17;

- Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 1, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 2, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 3, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 4, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 5, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 6, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 7, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 8, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 9, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 10, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 11, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 12, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 13, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 14, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 15, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 16, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 17.

Протокольною ухвалою від 02.06.2026 на підставі ч. 5 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), оголошено перерву в підготовчому засіданні до 16.06.2026 о 14:30 год.

09.06.2026 до господарського суду від відповідача надійшла заява №б/н від 09.06.2026 про долучення додаткових доказів до клопотання про витребування доказів та пояснення.

Ухвалою від 16.06.2026 господарський суд клопотання №б/н від 01.06.2026, з урахуванням заяви №б/н від 09.06.2026 про долучення додаткових доказів до клопотання про витребування доказів та пояснення, відповідача про витребування доказів залишив без задоволення.

17.06.2026 до господарського суду від відповідача надійшла заява №б/н від 17.06.2026 про поновлення процесуального строку з вимогами:

1. Задовільнити заяву представника Відповідача.

2. Винести Ухвалу, якою:

задовольнити Заяву про поновлення строків на подання клопотання про витребування доказів у справі №912/979/26.

Задовільнити клопотання про витребування доказів від 17.06.26р. у справі №912/979/26.

17.06.2026 до господарського суду від відповідача надійшло клопотання №б/н від 17.06.2026 про витребування доказів.

Ухвалою від 19.06.2026 господарський суд заяву №б/н від 17.06.2026 відповідача про поновлення процесуального строку задовольнив; клопотання №б/н від 17.06.2026 відповідача про витребування доказів - задовольнив. Витребувати у СУ ГУ НП у Львівській області (місцезнаходження: 79007, м. Львів, площа Генерала Григоренка, 3) належним чином засвідченні докази, а саме:

Загальний журнал робіт №1, Загальний журнал робіт №2, Загальний журнал робіт №3, Загальний журнал робіт №4, Загальний журнал робіт №5, Загальний журнал робіт №6, Загальний журнал робіт №7, Загальний журнал робіт №8, Загальний журнал робіт №9, Загальний журнал робіт №10, Загальний журнал робіт №11, Загальний журнал робіт №12, Загальний журнал робіт №13, Загальний журнал робіт №14, Загальний журнал робіт №15, Загальний журнал робіт №16, Загальний журнал робіт №17.

Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №1, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №2, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №3, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №4, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №5, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №6, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №7, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій № 8, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №9, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №10, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №11, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №12, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №13, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №14, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №15, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №16, Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій №17;

продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання у справі відклав до 16.07.2026 - 12:00 год.

Протокольною ухвалою від 16.07.2026 оголошено перерву у підготовчому засіданні до 28.07.2026 до 12:30 год.

20.07.2026 до господарського суду від Слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшов супровідний лист №244102-2026 від 14.07.2026, яким скеровано копії витребуваних документів.

Сторони не подали інших заяв чи клопотань, які підлягають розгляду у підготовчому засіданні.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 195 ГПК України - суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Оскільки судом надано учасникам справи можливість для надання до суду визначених процесуальним законом заяв по суті справи, визначено обставини справи, які підлягають встановленню та вжито заходів щодо зібрання відповідних доказів, вчинено належні дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, господарський суд вважає за можливе в даному засіданні закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 3, 12, 182, 185, 195-196, 234-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 03.08.2026 - 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Копії ухвали направити сторонам.

Повний текст ухвали суду складено 28.07.2026.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.