Рішення № 138261608, 09.07.2026, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8-й під`їзд, Держпром, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2026 р.м. ХарківСправа № 922/1212/26

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Погорелової О.В

при секретарі судового засідання Федоровій К.О.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, м. Вінниця до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн", м. Харків про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення коштів за участю представників учасників справи:

позивача - Захаров Є.А.

відповідача - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн", відповідач, в якому просить суд:

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" активувати талони/скретч-карти для отримання пального Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції шляхом відпуску пального за талонами/скретч-картами, а саме: дизельного палива (Євро 5-Е5) 500 літрів - 50 талонів номіналом 10 літрів на загальну суму 27 945,00 грн, згідно Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" активувати талони/скретч-карти для отримання пального Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції шляхом відпуску пального за талонами/скретч-картами, а саме: бензину А-95 (Євро-5) 420 літрів -14 талонів номіналом 10 літрів і 14 талонів номіналом 20 літрів на загальну суму 25 830,00 грн, згідно Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" на користь Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції 782,46 грн пені за Договором №0809-1/38 від 09.09.2025;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" на користь Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції 723,24 грн пені за Договором № 2312-1/59 від 23.12.2025.

Судові витрати позивач просить суд покласти на відповідача.

Ухвалою суду від 20.04.2026 позовна заява була прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Процесуальний рух справи відображено у відповідних ухвалах суду.

У судовому засіданні 09.07.2026 представник позивача підтримав позов у повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Відповідач правом на участь представника у судовому засіданні не скористався, причину неявки не повідомив, відзиву на позовну заяву не надав. Про місце, дату та час проведення судових засідань відповідач повідомлявся належним чином, відповідно до ст. ст. 120, 121 ГПК України, про що свідчать довідки про отримання процесуальних документів в електронному кабінеті в системі "Електронний суд".

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Матеріали справи свідчать про те, що судом було створено всім учасникам судового процесу належні умови для доведення останніми своїх правових позицій, надання ними доказів, які, на їх думку, є достатніми для обґрунтування своїх вимог та заперечень та надано достатньо часу для підготовки до судового засідання тощо. Окрім того, судом було вжито всіх заходів, в межах визначених чинним законодавством повноважень, щодо всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи.

Оскільки відповідач своїм процесуальним правом участі у судовому засіданні не скористався, повноважного представника для участі у судовому засіданні не направив, відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк без поважних причин не надав, заяв та клопотань від нього не надходило, враховуючи сплив процесуального строку, встановленого для розгляду справи, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності представника відповідача за наявними у ній матеріалами, що містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та надані учасниками справи докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

09.09.2025 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" (постачальник за договором, відповідач) і Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (покупець за договором, позивач) був укладений договір про закупівлю №0809-1/38, відповідно до розділу 1 якого, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Товар дизельне паливо та бензин А-95 (далі - Товар) Нафта і дистиляти ДК021:2015:09130000-9:(Бензин А-95 (Євро 5-Е5), Дизельне паливо (Євро 5-Е5) відповідно до Специфікації (Додаток) до цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його вартість. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків на 2025 рік. Відпуск палива здійснюється на АЗС, які знаходяться на відстані до 5 км. від місця знаходження Покупця. Поставка Товарів за цим Договором здійснюється Постачальником Покупцеві з використанням Талонів номіналам по 10 л, 15 л, 20 л, або 40 л, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1997 №1442 "Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до пункту 2.1. договору, загальна сума договору складає 86 835,00 грн, в т.ч. ПДВ 14 472,50 грн.

Сторонами підписано Специфікацію (Додаток 1 до Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025), в якій зазначено: найменування товару дизельне паливо (Євро-5-Е5), його кількість 500 літрів, ціна без ПДВ 46,58 грн, вартість без ПДВ - 23 287,50 грн; бензин А-95 (Євро-5-Е5), його кількість 1000 літрів, ціна без ПДВ 49,08 грн, вартість без ПДВ - 49 075,00 грн, та загальна вартість Товару з ПДВ 86 835,00 грн.

Крім того, пунктом 5 Специфікації визначено, що відповідно до пункту 3.1. договору строк дії талонів становить 12 місяців, але в будь-якому випадку не менше ніж строк дії цього договору.

Згідно п. 9.1. Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025, цей договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2025, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами договірних зобов`язань.

Пунктом 3.1. Договору №0809-1/38 від 09.09.2025 визначено, що відпуск Товару здійснюється на підставі стрейч-карт термін дії яких не менша 12 місяців після отримання Покупцем, що передаються на підставі видаткової накладної протягом 10 днів з дати підписання цього Договору. Право власності на Товар у Покупця виникає з моменту отримання стрейч-карт.

Перелік та розташування (розміщення) стаціонарних АЗС у м. Вінниця та АЗС по всій території України (крім тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей та АР Крим), де можливо отримати бензин за талонами, зазначено у Додатку 2 до Договору (пункт 12.3. Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025).

Відповідно до пункту 2.8. Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025 оплата за Товар здійснюється відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України - лише за фактично отриманий Товар на підставі належним чином оформлених документів Продавця (видаткової накладної тощо) протягом 10 банківських днів після поставки Товару.

Позивач належним чином виконав свої зобов`язання, зокрема здійснив оплату товару на загальну суму 86 835,00 грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 2692 від 12.09.2025.

Відповідач надав 50 талонів на отримання дизельного палива номіналом 10 л, і 100 талонів на отримання бензину номіналом 10 л, відповідно до видаткової накладної Т-978 від 10.09.2025.

Крім того, 23.12.2025 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" (постачальник за договором, відповідач) і Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (покупець за договором, позивач) був укладений договір про закупівлю № 2312-1/59, відповідно до розділу 1 якого постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Товар Бензин А-95 (далі -Товар) Нафта і дистиляти ДК021:2015:09130000-9 відповідно до Специфікації (Додаток) до цього Договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його вартість. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків на 2025 рік. Відпуск палива здійснюється на АЗС, які знаходяться на відстані до 5 км. від місця знаходження Покупця. Поставка Товарів за цим Договором здійснюється Постачальником Покупцеві з використанням Талонів номіналам по 10 л, 15 л, 20 л, або 40 л, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1997 №1442 "Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до пункту 2.1. Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025 загальна сума договору складає 79 950,00 грн, в т.ч. ПДВ 13 325,00 грн.

В пункті 1.4. Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025 визначено, що поставка товару здійснюється з використанням талонів номіналом 10 л, 15 л, 20 л або 40 л.

Сторонами підписано Специфікацію (Додаток 1 до Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025), в якій зазначено найменування товару Бензин А-95 (Євро-5), його кількість 1300 літрів, ціна без ПДВ 51,25 грн, та загальна вартість Товару з ПДВ 79 950,00 грн.

Крім того, пунктом 5 Специфікації визначено, що відповідно до пункту 3.1. Договору строк дії талонів становить 12 місяців, але в будь-якому випадку не менше ніж строк дії цього Договору.

Згідно п. 9.1. Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025, цей договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2025, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами договірних зобов`язань.

Пунктом 3.1. Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025 визначено, що відпуск Товару здійснюється на підставі стрейч-карт термін дії яких не менша 12 місяців після отримання Покупцем, що передаються на підставі видаткової накладної протягом 10 днів з дати підписання цього Договору. Право власності на Товар у Покупця виникає з моменту отримання стрейч-карт.

Перелік та розташування (розміщення) стаціонарних АЗС у м. Вінниця та АЗС по всій території України (крім тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей та АР Крим), де можливо отримати бензин за талонами, зазначено у Додатку 2 до Договору (пункт 12.3. Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025).

Відповідно до пункту 2.8. Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025 оплата за Товар здійснюється відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України - лише за фактично отриманий Товар на підставі належним чином оформлених документів Продавця (видаткової накладної тощо) протягом 10 банківських днів після поставки Товару.

Позивач належним чином виконав свої зобов`язання, зокрема здійснив оплату товару на загальну суму 79 950,00 грн, що підтверджується платіжними інструкціями № 3002 від 24.12.2025 і № 3003 від 24.12.2025.

Відповідач надав талони на бензин А-95 номіналом 10 л - 30 штук та номіналом 20 л - 50 штук, відповідно до видаткової накладної Т-1272 від 23.12.2025.

Як вказує позивач, 11.03.2026 на АЗС "Укрнафта", яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 3-А, що є у переліку стаціонарних АЗС, де отримується по талонам бензин і дизельне паливо, та зазначено у Додатку 2 до Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025 та у Додатку 2 до Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025, відмовлено у заправленні автомобілів позивача бензином, у зв`язку з тим, що у талонів на бензин і дизельне пальне, закінчився їх термін дії. Вказане підтверджується зробленим відеозаписом.

Таким чином, як вказує позивач, відповідач не виконав своїх зобов`язань щодо належного відпуску (отоварення) талонів/скетч карт на АЗС, що призвело до неможливості користуватися та розпоряджатися належним позивачу на праві власності товаром.

Станом на 01.04.2026 у позивача залишились наступні талони, за якими він немає можливості отримати бензин та дизельне паливо (отоварити): на бензин А-95 - 14 талонів номіналом 10 л та 14 талонів номіналом 20 л; на дизельне паливо (Євро -5-Е5) - 50 талонів номіналом 10 л. Відповідно до бухгалтерської довідки щодо залишків паливно-мастильних матеріалів на балансі Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції від 06.04.2026 № 70 станом на 01.04.2026 на субрахунку 1514 "Паливно-мастильні матеріали" обліковуються наступні залишки: дизельне паливо (Євро-5-Е5) - 500 л на загальну суму 27 945, 00 грн (за Договором № 0809-1/38 від 09.09.2025), бензину А-95 (Євро-5) - 420 л на загальну суму 25 830,00 грн (за Договором № 2312-1/59 від 23.12.2025).

Отже, відповідачем не допоставлено бензину та дизельного палива на загальну суму 53 775,00 грн.

11.03.2026 на електронну пошту позивача надійшла скан-копія листа від 09.03.2026 № 0903-02 від ТОВ "Фул Фьюжн", без зазначення конкретного адресата, в якому повідомлялось, що у зв`язку з паливною кризою, викликаною війною з Іраном, що спричинило різке та неконтрольоване зростання цін на нафту, тимчасово призупиняється випуск пального за талонами до стабілізації ситуації із рівнем цін на пальне на внутрішньому ринку України. При цьому, зазначений лист не містив посилання на пункти Договору та вимоги нормативно-правових актів, якими обґрунтовується рішення щодо призупинення випуску пального за талонами.

З метою вирішення даного питання, 16.03.2026 на електронну адресу fuel.fusion01@gmail.com, а 18.03.2026 рекомендованим листом, відповідачу позивачем надіслано претензії. Телефонні дзвінки на номер +38-093-456-01-01, який вказано в Договорах, залишились без відповіді. Відповідно трекінгу відправлень АТ Укрпошта, відповідач не отримав рекомендованого листа. Вказаний лист скеровано Укрпоштою для повернення відправнику (позивачу), в зв`язку із закінченням встановленого терміну зберігання, що свідчить про ігнорування відповідачем дотримання та виконання умов Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025 та Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025.

Вказані обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку, у зв`язку з чим позивач звернувся до суду з цим позовом.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи, з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України).

Згідно ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час, крім випадків, установлених законом про банки і банківську діяльність. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

За статтями 626-629 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За частинами 1, 2 ст. 712 ЦУ України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно із ст. 663 ЦК України продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

У статті 664 ЦК України вказано, що обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов`язку передати товар. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування. Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов`язок продавця доставити товар або передати товар у його місцезнаходженні, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв`язку для доставки покупцеві.

Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 334 ЦК України).

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно зі ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Фактичні обставини справи та наведені норми законодавства дають підстави суду дійти висновку, що відповідач не виконав належним чином свої зобов`язання за договором в частині поставки товару, оскільки позивач не зміг за такими талонами отримати придбаний за договорами бензин та дизельне пальне на АЗС-партнерах. Вказана обставина відповідачем не спростована.

Відповідно до ч. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Відповідно до п. 6.4. Договору № 0809-1/38 від 09.09.2025 та п. 6.4. Договору № 2312-1/59 від 23.12.2025 за порушення строків поставки товару або недопоставку товару Постачальник сплачує покупцю пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, поставку якого прострочено або недопоставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товару понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7 відсотків вартості Товару, якого прострочено.

Згідно ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити на користь кредитора пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Договором може бути визначено менший розмір пені.

Позивачем до стягнення з відповідача нараховано 782,46 грн пені за Договором №0809-1/38 від 09.09.2025 та 723,24 грн пені за Договором № 2312-1/59 від 23.12.2025.

Перевіривши правильність нарахування пені, суд дійшов висновку, що дане нарахування не суперечить вимогам чинного законодавства України та умовам договору, та є обґрунтованим.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. За змістом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Водночас обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України). Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Підсумовуючи викладене, враховуючи фактичні обставини справи та наведені норми законодавства, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог як обґрунтованих, підтверджених наданими доказами та не спростованих відповідачем.

Відповідно до положень ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 509, 525, 526, 530, 610 - 612, 655, 712 ЦК України, ст.ст. 12, 13, 73, 74, 76-79, 91, 129, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" (61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18-Г, код ЄДРПОУ 45153578) активувати талони/скретч-карти для отримання пального Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2-А, код ЄДРПОУ 40867306) шляхом відпуску пального за талонами/скретч-картами, а саме: дизельного палива (Євро 5-Е5) 500 літрів - 50 талонів номіналом 10 літрів на загальну суму 27 945,00 грн, згідно договору № 0809-1/38 від 09.09.2025.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" (61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18-Г, код ЄДРПОУ 45153578) активувати талони/скретч-карти для отримання пального Центрально-Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2-А, код ЄДРПОУ 40867306) шляхом відпуску пального за талонами/скретч-картами, а саме: бензину А-95 (Євро-5) 420 літрів -14 талонів номіналом 10 літрів і 14 талонів номіналом 20 літрів на загальну суму 25 830,00 грн, згідно договору № 2312-1/59 від 23.12.2025.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" (61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18-Г, код ЄДРПОУ 45153578) на користь Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2-А, код ЄДРПОУ 40867306) 782,46 грн пені за договором №0809-1/38 від 09.09.2025, 723,24 грн пені за договором № 2312-1/59 від 23.12.2025 та 7 987,20 грн судового збору.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. 241 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно ст.ст. 256, 257 ГПК України, рішення може бути оскаржене до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення.

Позивач - Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2-А, код ЄДРПОУ 40867306).

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фул Фьюжн" (61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18-Г, код ЄДРПОУ 45153578).

Повне рішення підписано 16 липня 2026 року.

СуддяО.В. Погорелова