YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Господарський суд Запорізької області

Судовий наказ № 137724137, 26.06.2026, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення

26.06.2026

Номер справи

908/328/26

Номер документу

137724137

Форма судочинства

Господарське

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВІ-БУД"

Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

п р о п р и м у с о в е с т я г н е н н я

26.06.2026 Справа № 908/328/26

м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя Господарського суду Запорізької області Проскуряков Кирило Валеріанович, на виконання рішення Господарського суду Запорізької області від 14.05.2026 у справі №908/328/26, в якій

Стягувач: Військова частина НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія Акві-Буд (вул. Поштова, буд. 27/29, каб. 49, м. Запоріжжя, 69000; код ЄДРПОУ 41400018)

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія Акві-Буд (вул. Поштова, буд. 27/29, каб. 49, м. Запоріжжя, 69000; код ЄДРПОУ 41400018)

на користь Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неустойку за Договором підряду від 24.03.2025 № 173/4Д на загальну суму 358 239 (триста п`ятдесят вісім тисяч двісті тридцять дев`ять) грн. 93 коп., у тому числі пеню за порушення строків завершення будівництва 147 510 (сто сорок сім тисяч п`ятсот десять) грн. 56 коп., штраф у розмірі 7% за прострочення завершення будівництва понад тридцять днів 210 729 (двісті десять тисяч сімсот двадцять дев`ять) грн. 37 коп., а також витрати по сплаті судового збору у сумі 4 298 (чотири тисячі двісті дев`яносто вісім) грн. 88 коп.

Рішення набирає чинності з 22.06.2026.

Наказ дійсний для пред`явлення до виконання державному виконавцю до 22.06.2029.

Суддя К.В. Проскуряков

Часті запитання

Який тип судового документу № 137724137 ?

Документ № 137724137 це Судовий наказ

Яка дата ухвалення судового документу № 137724137 ?

Дата ухвалення - 26.06.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 137724137 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 137724137 ?

В Господарський суд Запорізької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 137724137, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 137724137, Господарський суд Запорізької області було прийнято 26.06.2026. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Судовий наказ. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 137724137 відноситься до справи № 908/328/26

Це рішення відноситься до справи № 908/328/26. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКВІ-БУД"

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 137724136

Наступний документ : 137724138

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;