YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Zaporizhia Oblast

/

Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Court order № 137724137, 26.06.2026, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date

26.06.2026

Case No.

908/328/26

Document №

137724137

Form of court proceedings

Economic

Companies listed in the text of the court document

1) AKVI-BUD CIVІL ENGINEERING COMPANY LTD.

Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

п р о п р и м у с о в е с т я г н е н н я

26.06.2026 Справа № 908/328/26

м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя Господарського суду Запорізької області Проскуряков Кирило Валеріанович, на виконання рішення Господарського суду Запорізької області від 14.05.2026 у справі №908/328/26, в якій

Стягувач: Військова частина НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія Акві-Буд (вул. Поштова, буд. 27/29, каб. 49, м. Запоріжжя, 69000; код ЄДРПОУ 41400018)

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія Акві-Буд (вул. Поштова, буд. 27/29, каб. 49, м. Запоріжжя, 69000; код ЄДРПОУ 41400018)

на користь Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неустойку за Договором підряду від 24.03.2025 № 173/4Д на загальну суму 358 239 (триста п`ятдесят вісім тисяч двісті тридцять дев`ять) грн. 93 коп., у тому числі пеню за порушення строків завершення будівництва 147 510 (сто сорок сім тисяч п`ятсот десять) грн. 56 коп., штраф у розмірі 7% за прострочення завершення будівництва понад тридцять днів 210 729 (двісті десять тисяч сімсот двадцять дев`ять) грн. 37 коп., а також витрати по сплаті судового збору у сумі 4 298 (чотири тисячі двісті дев`яносто вісім) грн. 88 коп.

Рішення набирає чинності з 22.06.2026.

Наказ дійсний для пред`явлення до виконання державному виконавцю до 22.06.2029.

Суддя К.В. Проскуряков

Часті запитання

Який тип судового документу № 137724137 ?

Документ № 137724137 це Court order

Яка дата ухвалення судового документу № 137724137 ?

Дата ухвалення - 26.06.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 137724137 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 137724137 ?

В Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 137724137, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 137724137, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 26.06.2026. The procedural form is Economic, and the decision form is Court order . On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 137724137 refers to case No. 908/328/26

This decision relates to case No. 908/328/26. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:

1) AKVI-BUD CIVІL ENGINEERING COMPANY LTD.

Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 137724136

Next document : 137724138

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;