YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Господарський суд Дніпропетровської області

Судовий наказ № 112773490, 11.08.2023, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

11.08.2023

Номер справи

904/2019/23

Номер документу

112773490

Форма судочинства

Господарське

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

11.08.2023м. ДніпроСправа № 904/2019/23

про примусове виконання

На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2023, яке набрало законної сили 08.08.2023.

Стягувач: Приватне акціонерне товариство "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (49005, м.Дніпро, вул.Моссаковського Володимира, буд. 28, код ЄДРПОУ 33717202)

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "Коррокоут-Україна" (49089, м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 34, корпус 41, код ЄДРПОУ 42081396)

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "Коррокоут-Україна" (49089, м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 34, корпус 41, код ЄДРПОУ 42081396) на користь Приватного акціонерного товариства "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (49005, м.Дніпро, вул.Моссаковського Володимира, буд. 28, код ЄДРПОУ 33717202) неустойку та штраф за порушення строків усунення недоліків виконаних робіт згідно договору підряду в розмірі 193385,21 грн та суму судового збору у розмірі 2900,78 грн.

Наказ дійсний для пред`явлення до 09.08.2026.

Суддя Н.Б. Кеся

Часті запитання

Який тип судового документу № 112773490 ?

Документ № 112773490 це Судовий наказ

Яка дата ухвалення судового документу № 112773490 ?

Дата ухвалення - 11.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112773490 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112773490 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 112773490, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 112773490, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 11.08.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Судовий наказ. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 112773490 відноситься до справи № 904/2019/23

Це рішення відноситься до справи № 904/2019/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112773488

Наступний документ : 112773492

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;