YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Dnipropetrovsk Oblast

/

Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Court order № 112773490, 11.08.2023, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date

11.08.2023

Case No.

904/2019/23

Document №

112773490

Form of court proceedings

Economic

Companies listed in the text of the court document

Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

11.08.2023м. ДніпроСправа № 904/2019/23

про примусове виконання

На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2023, яке набрало законної сили 08.08.2023.

Стягувач: Приватне акціонерне товариство "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (49005, м.Дніпро, вул.Моссаковського Володимира, буд. 28, код ЄДРПОУ 33717202)

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "Коррокоут-Україна" (49089, м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 34, корпус 41, код ЄДРПОУ 42081396)

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова Компанія "Коррокоут-Україна" (49089, м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 34, корпус 41, код ЄДРПОУ 42081396) на користь Приватного акціонерного товариства "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" (49005, м.Дніпро, вул.Моссаковського Володимира, буд. 28, код ЄДРПОУ 33717202) неустойку та штраф за порушення строків усунення недоліків виконаних робіт згідно договору підряду в розмірі 193385,21 грн та суму судового збору у розмірі 2900,78 грн.

Наказ дійсний для пред`явлення до 09.08.2026.

Суддя Н.Б. Кеся

Часті запитання

Який тип судового документу № 112773490 ?

Документ № 112773490 це Court order

Яка дата ухвалення судового документу № 112773490 ?

Дата ухвалення - 11.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112773490 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112773490 ?

В Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 112773490, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 112773490, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 11.08.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court order . On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 112773490 refers to case No. 904/2019/23

This decision relates to case No. 904/2019/23. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:

Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 112773488

Next document : 112773492

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;