Рішення № 10631111, 11.05.2010, Господарський суд Волинської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"11" травня 2010 р. Справа № 06/69-48 Суддя господарського суду Волинської області Дем’як В.М., розглянувши справу

за позовом Приватного підприємства "Луцьк Експрес Буд", м. Луцьк

до Старовижівського районого споживчого товариства, смт. Стара Вижівка

          про стягнення 79229грн. 69коп.

за участю представників:

від позивача: Сівак О. В. (за довіреністю)

від відповідача: не прибув

Суть спору: позивач - Приватне підприємство "Луцьк Експрес Буд" звернувся із позовом до відповідача –Старовижівського районого споживчого товариства про стягнення 79229грн. 69коп. заборгованості за виконанні підрядні роботи.

Заявлені позовні вимоги підтверджує договором №32 від 28.08.2008р., довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008р., січень 2009р., актами прийому виконаних підрядних робіт за листопад 2008р., січень 2009р.

          В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача вимог ухвали від 18.03.2010р. та 27.04.2010р. не виконав, в судове засідання не прибув, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву та витребувані документи суду не подані, справу може бути розглянуто за наявними у ній матеріалами.

          Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд,-

встановив:

          28 серпня 2008 року між Приватним підприємством "Луцьк Експрес Буд" та Старовижівським районим споживчим товариством був укладений договір № 32 про виконання ремонтних робіт приміщення, які знаходяться за адресою смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 42.

          За умовами договору ПП "Луцьк Експрес Буд" зобов'язувався власними силами та матеріалами виконати ремонтні роботи приміщень, які знаходяться за адресою: с.м.т. Стара Вижва, вул. Незалежності, 42, орієнтовна вартість яких складає 281 974,80 грн. (включаючи ПДВ 20 %), згідно розрахунку договірної ціни (Додаток № 1 до договору). Остаточну вартість робіт складають фактично виконані роботи, згідно акту приймання виконаних робіт ф. КБ-3.При цьому оплата виконаних робіт здійснюється шляхом щомісячних проміжних платежів на підставі підписаного сторонами акта приймання виконаних робіт, що розглядається на протязі трьох днів. «Замовник» зобов'язаний здійснити оплату за виконані роботи (частину робіт) на 7 тязі трьох банківських днів після підписання Сторонами акту виконаних робіт.

          Як вбачається із матеріалів справи, позивач свої зобов'язання згідно умов договору виконав на загальну суму 194 433 грн. 60 коп., що підтверджується довідками про вартість виконаних підрядних робіт та актами приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008р. на суму 95 850 грн. і за січень 2009р. на суму 98583 грн. 60 коп.

          Відповідач свої зобов'язання щодо оплати робіт виконав частково в сумі 140 438 грн. 71 коп., що стверджується банківськими виписками. Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008р. сплатив 53 338 грн.71 коп., а згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за січень 2009р. - 87 100 грн.

Залишок боргу відповідача на день розгляду справи становить 53994,89 грн.

Як встановлено, між сторонами виникли цивільні права та обов’язки на підставі договору підряду.

Згідно зі ст.837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона зобов’язується виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити виконану роботу.

Відповідно до ст. 854 цього кодексу якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи .

Отже, сума основного боргу підставна та підлягає до стягнення в розмірі 53994,89 грн.

Згідно зі ст.526 Цивільного кодексу України, зобов’язання має виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього кодексу.

Разом з тим, ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи зазначене, позовна вимога про стягнення з відповідача 9874 грн. 21 коп. індексу інфляції, 3319 грн. 37 коп. - 3 % річних за період з листопад 2008р. по січень 2009р. підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 546, 548 Цивільного кодексу України, виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, якщо це встановлено договором або законом.

Підпунктом 5.3 пункту 5 договору №32 від 28.08.2008р. передбачено, що «Замовник» за невиконання своїх зобов'язань сплачує «Підряднику» пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

Отже, вимоги позивача в частині стягнення пені за період листопад 2008р. по січень 2009р. в сумі 12041 грн. 22 коп. підставні та підлягають до задоволення в повному обсязі.

Таким чином, позовні вимоги підлягають до задоволення сумі 79229,69грн., з них: 53994,89 грн. основної заборгованості; 12041,22грн. - пені, 9874,21 грн. індексу інфляції, 3319,37грн. - 3 % річних.

Оскільки справу до розгляду в суді доведено з вини відповідача, то судові витрати, які складаються із державного мита в сумі 729,29грн., послуг на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236 грн. слід покласти на нього.

Керуючись викладеним та ст. ст. 11, 526, 837, 854 Цивільного кодексу України, ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

в и р і ш и в :

1. Позов задовольнити в сумі 79229 грн. 69 коп.

2. Стягнути з Старовижівського районого споживчого товариства (смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності,48 код ЄДРПОУ 35814928) на користь Приватного підприємства "Луцьк Експрес Буд" (43006, м. Луцьк, вул. В.Стуса ,11, код ЄДРПОУ 35494860, р/р 26000060511157 в КБ «Приватбанк» МФО 303440) 79229,69грн., з них: 53994,89 грн. основної заборгованості; 12041,22грн. - пені, 9874,21 грн. індексу та 729 грн. 29 коп. в повернення витрат по оплаті державного мита, 236 грн. в повернення витрат по оплаті послуг на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Суддя