Ухвала суду № 102728128, 24.01.2022, Господарський суд Івано-Франківської області

УХВАЛА

24.01.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/1212/21

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., розглянувши зустрічну позовну заяву ПП "НАКО ІНВЕСТ" від 17.01.2022 (вх. №1030/22 від 19.01.2022) у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

до відповідача Приватного підприємства "НАКО ІНВЕСТ"

про стягнення 107 707, 68 грн штрафу за порушення строків виконання робіт, передбачених договором підряду від 18.06.2021 №06001/92/6-П,

установив таке.

ПАТ "Укрнафта" звернулося з позовом до ПП "НАКО ІНВЕСТ" про стягнення 107 707, 68 грн штрафу за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 18.06.2021 №06001/92/6-П.

Суд згідно з ухвалою від 15.12.2021 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, вирішив здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Ухвала про відкриття провадження у справі, яка була направлена поштою, не була вручена відповідачу. При повторному направленні цієї ухвали, в тому числі на електронну пошту відповідача, вона була отримана ПП "НАКО ІНВЕСТ" 11.01.2022.

ПП "НАКО ІНВЕСТ" подав зустрічну позовну заяву до ПАТ "Укрнафта" про розірвання договору підряду від 18.06.2021 №06001/92/6-П. Позовні вимоги мотивовані тим, що відбулось зростання цін на матеріали (профнастил), про що не було відомо відповідачу під час укладення договору. Ці зміни є істотними, і відповідач звернувся до позивача з пропозицією внести зміни в договір. Такі зміни внесені не були, що, на думку ПП "НАКО ІНВЕСТ", дає йому право вимагати розірвання договору підряду. Позовні вимоги обґрунтовує, зокрема, положеннями ч. 5 ст. 844 ЦК України, ч. 4 ст. 321 ГК України.

Зустрічна позовна заява відповідає вимогам ст. 162, 164, 172 ГПК України і з урахуванням дати вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі (п. 2 ч. 6 ст. 242 ГПК України) подана у строки, встановлені для подання відзиву на позов (ч. 1 ст. 180 ГПК України).

Зустрічний позов взаємопов`язаний з первісним позовом і спільний їх розгляд є доцільним, оскільки вимоги за зустрічним і первісним позовами виникають з одних правовідносин (ч. 2 ст. 180 ГПК України).

Тому згідно з ч. 2, 3 ст. 180 ГПК України зустрічний позов слід прийняти до спільного розгляду з первісним позовом і об`єднати вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом.

Як передбачено ч. 7 ст. 180 ГПК України, у випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ст. 181 ГПК України в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

За вимогами ст. 160-167 ГПК України сторонам слід встановити строк для подання заяв по суті справи за зустрічним позовом.

Керуючись ст. 180, 181, 182, 232-235, 250, 255 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом і об`єднати вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом.

2. Перейти до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання у справі на 15.02.2022 об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, 76000, зал судових засідань № 3.

4. Встановити позивачу строк для надання суду відзиву на зустрічну позовну заяву і всіх наявних у нього доказів, що підтверджують заперечення проти зустрічного позову, протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали. Копію відзиву та доданих до нього документів у встановлений строк також надати відповідачу. Подання відзиву належить здійснити, враховуючи вимоги ст. 165, 178 ГПК України.

5. Встановити відповідачу строк для подання відповіді на відзив (разом з доказами її надсилання позивачу), а позивачу - заперечення на відповідь (разом з доказами їх надсилання відповідачу) - п`ять днів з дня отримання.

Суд повідомляє, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, оскільки суд має відповідну технічну можливість.

При визначенні сторонами форми участі у підготовчому засіданні врахувати розпорядження голови Господарського суду Івано-Франківської області від 24.02.2022, зміст якого викладено на сайті суду (https://if.arbitr.gov.ua/sud5010/pres-centr/news/1245055/).

Сторони можуть отримувати інформацію по справі на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на вебсторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за вебадресою http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 24.01.2022.

Суддя О. В. Малєєва