Рішення № 99888143, 27.09.2021, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2021 р. м. Київ Справа № 911/1864/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Васт-Транс» (08113, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петрушки, вул. Лісна, буд. 1; код ЄДРПОУ 30367782)

до відповідача Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські регіональні електромережі» (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-Б; код ЄДРПОУ 23243188)

про стягнення 121031,52 грн.

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

до Господарського суду Київської області звернулось ТОВ «Васт-Транс» з позовною заявою від 18.06.2021 № 77 до ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» про стягнення 121031,52 грн.

В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначає про неналежне виконання Відповідачем зобов`язань за договором № К-14-20-2221 від 21.09.2020 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, щодо дотримання строків надання послуги, у зв`язку з чим Позивач просить суд стягнути з Відповідача здійснену Позивачем попередню оплату в розмірі 104880,00 грн та 16151,52 грн пені.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.06.2021 позовну заяву залишено без руху та після усунення Позивачем виявлених недоліків ухвалою суду від 26.07.2021 відкрито провадження у справі № 911/1864/21, встановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та встановлено сторонам процесуальні строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив та заперечень.

Копія ухвали суду від 26.07.2021 була вручена Позивачу та Відповідачу 06.08.2021 (рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень № 0103279243602 та № 0103279243610 відповідно), отже сторони належним чином повідомлені про дане судове провадження.

06.08.2021 до суду в підсистемі «Електронний суд» надійшов відзив Відповідача від 06.08.2021 б/№ (вх. № 380/21) на позовну заяву.

Судом встановлено, що Позивач у встановлений ухвалою суду від 26.07.2021 строк не скористався правом подачі відповіді на відзив.

Враховуючи викладене вище розгляд справи здійснюється судом за матеріалами позовної заяви та відзиву на позов.

Судом встановлено, що сторонами справи не подавалися до суду заяви в порядку ч. 5, 7 ст. 252 ГПК України про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Узагальнені доводи Позивача є наступними.

21.09.2020 між Позивачем та Відповідачем було укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № К-14-20-2221, відповідно до умов якого Відповідач взяв на себе обов`язок забезпечити приєднання електроустановок Позивача відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснити підключення електроустановок об`єкта Позивача до електричних мереж системи розподілу, а Позивач відповідно взяв на себе обов`язок здійснити оплату наданих послуг з приєднання.

На виконання умов Договору Позивачем 24.09.2020 було здійснено повну оплату послуг з приєднання на підставі відповідного рахунку Відповідача, у сумі 104880,00 грн та крім того оплачено послуги з монтажу лічильника в сумі 6332,50 грн і програмування лічильника в сумі 805,26 грн.

За умовами Договору та положень Кодексу систем розподілу, замовлена Позивачем послуга з приєднання до електричних мереж повинна була бути виконана Відповідачем протягом 60 днів з наступного дня після оплати замовником вартості послуги з приєднання, отже до 23.11.2020.

Проте Відповідачем не було виконано обов`язку за Договором щодо забезпечення в установленому порядку приєднання Позивача до електричних мереж системи розподілу у встановлені в Договорі строки.

01.04.2021 Позивач звернувся до Відповідача із заявою від 31.03.2021 про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання.

Листом від 24.04.2021 № 03/800/6687 Відповідач повідомив Позивача про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання об`єкта Позивача та надав 2 примірники Акта приймання-передачі наданої послуги від 22.11.2020.

Крім цього, листом від 30.04.2021 № 03/800/7042 Відповідач відмовив у задоволенні заяви Позивача від 31.03.2021 про відшкодування коштів та сплати пені, у зв`язку з тим, що обумовлені Договором роботи виконані 22.11.2020, про що надана довідка № К-14-20-2221 від 18.12.2020.

Листом від 05.05.2021 № 53 Позивач відмовив у підписанні наданих Відповідачем Актів приймання-передачі наданої послуги, оскільки Акти датовані минулим роком, коли послуга з приєднання фактично не була надана та не було здійснено випробувань передбачених п. 3.1.2. Договору та абз. 3 п.п. 4.8.5. Кодексу систем розподілу.

Таким чином Позивач стверджує, що прострочення Відповідачем строку надання послуги з приєднання склало 156 календарних днів (з 22.11.2020 по 26.04.2021), у зв`язку з чим Позивачем на підставі положень п. 5.3. Договору заявлено до стягнення з Відповідача суму 100% вартості оплаченої послуги з розподілу (в розмірі 104880,00 грн), а також нараховано пеню за порушення строку надання послуги з приєднання в розмірі 16151,52 грн (з 24.11.2020 по 26.04.2021).

Крім цього Позивачем заявлено до стягнення з Відповідача судові витрати на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі 15000,00 грн.

Згідно відзиву на позов, Відповідач позовні вимоги не визнає повністю та просить суд відмовити у задоволенні позову повністю.

Узагальнені доводи Відповідача є наступними.

На підставі Договору про приєднання № К-14-20-2221 від 21.09.2020 після надходження від Замовника 24.09.2020 оплати вартості послуги з приєднання було видано Технічні умови стандартного приєднання № К-14-20-2221.

Реалізацію будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт для надання послуг з приєднання за адресою об`єкта Позивача доручено ТОВ «Техелектро-79».

20.10.2020 було підготовлено Технічне рішення № К-14-20-2221 щодо погодження робочого проекту стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу внутрішнього електропостачання (від точки приєднання до об`єкта Замовника).

17.12.2020 ТОВ «Техелектро-79» надано ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» лист, яким повідомлено про закінчення робіт по об`єкту Позивача. Вказано, що роботи завершено 22.11.2020.

18.12.2020 на виконання умов договору та КСР було підготовлено Довідку № К-14-20-2221 про виконання технічних умов стандартного приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання).

Проте всупереч умовам п. 8.2. Договору та п. 4.8.5. КСР Замовник відмовляється оформлювати Акт про надання послуги з приєднання, мотивуючи свою відмову тим, що не проведено випробування електрообладнання Замовника.

Відповідач посилається на положення п. 3.1.2. Договору та п. 4.7.3.-4.7.6.КСР і зазначає, що проведення таких випробувань передбачає виконання обов`язку Позивача щодо ініціювання процесу проведення випробувань.

Крім цього Відповідач зауважує, що згідно Технічного рішення № К-14-20-2221 не передбачено проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника.

Відповідач наголошує, що Позивач не звертався із заявою про подачу робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання Замовника.

Таким чином Відповідач зазначає, що положеннями КСР та умовами Договору передбачено лише обов`язок Відповідача здійснити приєднання електроустановки замовника та подати робочу напругу в точку приєднання. Прямого обов`язку Відповідача здійснювати проведення випробувань електрообладнання замовника КСР не передбачено.

Відтак Відповідач вважає, що зобов`язання за Договором про приєднання щодо надання послуг з приєднання об`єкту Позивача, виконане Відповідачем повністю в порядку та строки, передбачені Договором та чинним законодавством.

Відповідач у відзиві зазначає про неспівмірність заявлених Позивачем до стягнення витрат на правову допомогу адвоката в розмірі 15000,00 грн. В свою чергу Відповідач зазначає орієнтовний розрахунок витрат на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі 10000,00 грн та вказує, що детальний розрахунок буде надано пізніше.

Детально розглянувши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, дослідивши подані докази, судом встановлено наступне.

21.09.2020 між ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» (виконавець послуг, Відповідач у справі) та ТОВ «Васт-Транс» (замовник, Позивач у справі) укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № К-14-20-2221 (надалі: «Договір»), відповідно до умов якого (розділ 1) за цим договором до електричних мереж системи розподілу Виконавця послуг приєднується: виробнича база, місце розташування об`єкта Замовника: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петрушки, вул. Лісна, 1; місце (точка) забезпечення потужності об`єкта Замовника встановлюється на: розподільчих мережах ТП-10/0,4 кВ № 1455; точка приєднання (межа балансової належності об`єкта Замовника) встановлюється: на вихідних клемах комутаційного апарату, встановленого в шафі обліку на межі земельної ділянки Замовника; тип приєднання об`єкта Замовника: стандартне; величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання): 50 кВт; категорія з надійності електропостачання: ІІІ; ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити 0,38 кВ.

Згідно п. 2.1. Договору, Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об`єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.

Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору (п. 2.2. Договору).

Пунктом 3.1. Договору визначено, що Виконавець послуг зобов`язаний:

3.1.1. Розпочати (після виконання Замовником зобов`язань щодо авансової оплати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. цього договору) в установленому порядку приєднання об`єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу. Забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим договором, після виконання Замовником зобов`язань, визначених підпунктом 3.2.3. пункту 3.2. цього договору.

3.1.2. Здійснити первинне підключення електроустановок Замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника та підключити електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуг з приєднання впродовж 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів, після виконання сторонами умов цього договору та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів).

Згідно п. 3.2. Договору, Замовник зобов`язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від 21.09.2020 № К-14-20-2221, які є додатком до цього договору, проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки Замовника) електроустановок Замовника від точки приєднання до об`єкта Замовника та щодо безпеки електропостачання.

3.2.2. Погодити з Виконавцем послуг розроблену на виконання підпункту 3.2.1. цього пункту проєктну документацію в частині влаштування комерційного обліку електричної енергії.

3.2.3. Оплатити на умовах цього договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднання.

3.2.4. Ввести в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, власний об`єкт та електричні мережі внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у випадку будівництва або реконструкції об`єкта).

Пунктом 3.3.1. Договору визначено, що Виконавець послуг має право прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

Відповідно до п. 3.4.1. Договору, Замовник має право контролювати, у тому числі через особистий кабінет Замовника на вебсайті Виконавця послуг та шляхом письмових запитів до Виконавця послуг, виконання Виконавцем послуг зобов`язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання, хід виконання робіт, пов`язаних із наданням послуги з приєднання.

Пунктом 4.1. Договору визначено, що на дату укладення цього договору плата за приєднання становить 87400,00 грн без ПДВ, крім того ПДВ 17480,00 грн, разом з ПДВ 104880,00 грн.

Згідно п. 4.2., 4.3. Договору, Виконавець послуг зобов`язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього договору у встановленому законодавством порядку.

У випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об`єктів електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. цього договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати укладення цього договору сторонами.

Виконавець послуг має протягом 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника та підписання Акта про надання послуги з приєднання, повідомити Замовника про завершення вищезазначених етапів та надати замовнику рахунок на сплату плати за приєднання.

Пунктом 5.1. Договору передбачено, що у випадку порушення своїх зобов`язань за цим договором сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання.

Згідно п. 5.3. Договору, за порушення строків виконання зобов`язання за цим договором винна сторона сплачує іншій стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення.

У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуги з приєднання: у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, від 10 до 20 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1. розділу 4 цього договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом); у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1. розділу 4 цього договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом); у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов`язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. розділу 4 цього договору) (крім випадків, визначених Кодексом).

Відповідно до п. 7.1. Договору, цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов`язань, але не довше ніж до 01.10.2022.

Пунктами 8.1., 8.2. Договору визначено, що фактом виконання зобов`язання Виконавця послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу об`єкта Замовника (будівництво електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання) сторони вважатимуть підписання сторонами акта про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу. Акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу може бути також оформлений сторонами цього договору після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

21.09.2020 між сторонами укладено Додаткову угоду № 1 до Договору, відповідно до умов якої плата за стандартне приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Виконавця послуг визначається у відповідності до норм розділу 5 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, що затверджена постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965, та не включає в себе послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311.

З матеріалів справи вбачається, що Виконавцем послуг надано Замовнику рахунки № 6468408452 від 22.09.2020 на суму 104880,00 грн (послуга з приєднання), № 6369327454 від 21.09.2020 на суму 6332,50 грн (послуга з монтажу лічильника) та № 6124413938 від 21.09.2020 на суму 805,26 грн (програмування лічильника), а також підписані Виконавцем послуг примірники Акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж та Акту приймання-передачі виконаних робіт з монтажу лічильника.

На виконання умов п. 3.2.3. Договору Позивачем 24.09.2020 було здійснено повну оплату послуг з приєднання на підставі відповідного рахунку Відповідача, у сумі 104880,00 грн та крім того оплачено послуги з монтажу лічильника в сумі 6332,50 грн і програмування лічильника в сумі 805,26 грн, що підтверджується наданими Позивачем копіями платіжних доручень № 601 від 24.09.2020, № 599 від 24.09.2020 та № 600 від 24.09.2020 відповідно.

На підставі Договору про приєднання № К-14-20-2221 від 21.09.2020 Виконавцем послуг було видано Технічні умови стандартного приєднання № К-14-20-2221 (Додаток № 1 до Договору).

Позивачем було розроблено Робочий проєкт стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу внутрішнього електропостачання (від точки приєднання до об`єкта Позивача) № 2020-к-14-20-2221-ЕТР «Електропостачання виробничої бази, ТОВ «Васт-Транс» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петрушки, вул. Лісна, 1».

20.10.2020 Виконавцем послуг було підготовлено Технічне рішення № К-14-20-2221 щодо погодження Робочого проекту стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу внутрішнього електропостачання (від точки приєднання до об`єкта Замовника).

Реалізацію будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт для надання послуг з приєднання за адресою об`єкта Позивача Виконавцем послуг доручено ТОВ «Техелектро-79», на підтвердження чого Відповідачем до відзиву додано копію відповідного доручення.

Листом від 17.12.2020 № 582 ТОВ «Техелектро-79» повідомило ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» про закінчення робіт по об`єкту Позивача. В листі зазначено, що роботи завершено 22.11.2020.

18.12.2020 на виконання умов договору та Кодексу систем розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» було підготовлено Довідку № К-14-20-2221 про виконання технічних умов стандартного приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання).

В подальшому, 01.04.2021 Позивач звернувся до Відповідача із заявою від 31.03.2021 про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання.

Листом від 24.04.2021 № 03/800/6687 Відповідач повідомив Позивача про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання об`єкта Позивача та у зв`язку з тим, що Замовником не було підписано Акт приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж, Відповідач надав 2 примірники Акта приймання-передачі наданої послуги від 22.11.2020.

Крім цього, листом від 30.04.2021 № 03/800/7042 Відповідач відмовив у задоволенні заяви Позивача від 31.03.2021 про відшкодування коштів та сплати пені, у зв`язку з тим, що обумовлені Договором роботи виконані 22.11.2020, про що надана довідка № К-14-20-2221 від 18.12.2020.

Листом від 05.05.2021 № 53 Позивач відмовив у підписанні наданих Відповідачем Актів приймання-передачі наданої послуги, оскільки Акти датовані 2020 роком, коли, з позиції Замовника, послуга з приєднання фактично не була надана та не було здійснено випробувань передбачених п. 3.1.2. Договору та абз. 3 п.п. 4.8.5. Кодексу систем розподілу.

Суд зазначає, що на момент укладення Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № К-14-20-2221 від 21.09.2020, відносини, які виникали під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулювалися Кодексу систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (надалі «КСР»).

Пунктом 1.1. КСР визначено, що цей Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини операторів систем розподілу (далі - ОСР), оператора системи передачі (далі - ОСП), користувачів системи розподілу (далі - Користувачі) та замовників послуг з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.

Згідно підпункту 70 п. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про ринок електричної енергії», оператор системи розподілу надає послугу із стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також здійснює первинне підключення об`єкта замовника у строки, визначені кодексом системи розподілу.

Пунктом 4.2.1. КСР (в ред., чинній на дату укладення Договору) передбачено, що ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.

Згідно п. 4.2.2. КСР, послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме: розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку; підготовку технічного завдання на проєктування; розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника); здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики; перевірка та погодження ОСР проєктної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об`єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище; виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Пунктом 4.7.1. КСР передбачено, що будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

Згідно п. 4.7.2. КСР, строки виконання будівельних робіт визначаються умовами договору про приєднання з урахуванням строків проєктування та надання послуги з приєднання відповідно до вимог цього Кодексу.

Відповідно до п. 4.2.4. КСР, строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Таким чином, оскільки оплата послуги зі стандартного приєднання була здійснена Позивачем в повному обсязі 24.09.2020, встановлений п. 4.2.4. КСР строк надання відповідної послуги становив до 23.11.2020.

Як вбачається з листа ТОВ «Техелектро-79» від 17.12.2020 № 582, адресованого Відповідачу, обумовлені Технічним рішенням № К-14-20-2221 від 20.10.2020 роботи закінчено 22.11.2020.

У зв`язку з цим 18.12.2020 ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» було підготовлено Довідку № К-14-20-2221 про виконання технічних умов стандартного приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання).

Таким чином суд дійшов висновку про те, що Виконавцем послуг виконано обумовлені Технічним рішенням № К-14-20-2221 від 20.10.2020 роботи 22.11.2020, отже в межах строку, встановленого п. 4.2.4. КСР.

В той же час, відповідно до п. 4.7.3. КСР, після закінчення будівельних робіт перед прийманням в експлуатацію мають бути проведені випробування електрообладнання об`єкта (пускового комплексу). Вимоги до випробування електричного обладнання замовника зазначаються у договорі про приєднання.

Як вже зазначено вище, пунктом 3.1.1. передбачено обов`язок Відповідача здійснити приєднання об`єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим договором.

Крім цього, пунктом 3.1.2. передбачено обов`язок Відповідача здійснити первинне підключення електроустановок замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника та підключити електроустановки замовника до електричних мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуг з приєднання впродовж 5 робочих днів після отримання заяви замовника або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів, після виконання сторонами умов цього договору та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів).

Пунктами 4.7.4.-4.7.6. КСР визначено, що склад, обсяги та порядок проведення випробувань електрообладнання визначаються відповідними нормативними документами.

Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника здійснюється на підставі заяви замовника (уповноваженої ним особи) та після надання ОСР укладених замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії, на строк проведення випробувань.

Заява замовника має містити дані про кількість електричної енергії, потужність (добові графіки навантаження) та строки проведення випробувань. До заяви додається повідомлення про готовність електроустановок замовника до прийняття робочої напруги, а у випадках подачі напруги на електроустановки замовника, визначених пунктом 4.7.3 цієї глави, додатково програма випробувань.

Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

Пунктом 4.8. КСР передбачено, що підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Замовник надає ОСР заяву на підключення разом із заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та з пакетом документів, перелік яких передбачений пунктом 11.3.5 глави 11.3 розділу XI цього Кодексу, а також додатково надає документ, що підтверджує отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

Підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

Фактом виконання зобов`язання ОСР з приєднання об`єкта замовник (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об`єкта замовник від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання замовник або обладнання зовнішнього електрозабезпечення замовник.

Проаналізувавши наведені умови Договору (п. 3.1.1, 3.1.2.) та Кодексу систем розподілу в їх сукупності слід дійти висновку про те, що Договором прямо передбачено обов`язок Відповідача здійснити приєднання об`єкта замовника до електричних мереж, а також первинне підключення електроустановок замовника.

В той же час Договором не визначено прямого обов`язку здійснення проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника, оскільки порядок проведення таких випробувань прямо передбачено пунктами 4.7.4.-4.7.6. КСР і зазначений порядок передбачає обов`язок Замовника щодо ініціювання процесу проведення випробувань.

Матеріали справи не містять доказів звернення Позивача до Відповідача із заявою в порядку п. 4.7.5. КСР про подачу робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання Замовника. Також матеріали справи не містять доказів укладення Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії, на строк проведення випробувань.

Згідно з ч. 1 ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Частиною 1 статті 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Так, відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно частини першої ст. 230 ГК України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Частиною першою ст. 549 ЦК України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Як зазначено вище, згідно п. 5.3. Договору, у разі порушення виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуги з приєднання, зокрема у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов`язаний повернути замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. розділу 4 цього договору) (крім випадків, визначених Кодексом).

Факт виконання Відповідачем робіт щодо приєднання об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу (п. 2.1., 3.1.1. Договору) підтверджується листом ТОВ «Техелектро-79» від 17.12.2020 № 582 (роботи виконано 22.11.2020) та Довідкою ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» від 18.12.2020 № К-14-20-2221.

Отже, враховуючи, що згідно умов Договору та п. 4.2.4. КСР строк виконання робіт щодо приєднання об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу становив до 23.11.2020, а роботи виконано 22.11.2020, суд не вбачає порушення Відповідачем своїх зобов`язань за Договором в частині приєднання об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу.

Щодо обставин нездійснення підключення електроустановок Замовника з метою проведення випробувань електрообладнання (п. 3.1.2. Договору) судом вище встановлено, що порядок проведення таких випробувань передбачено пунктами 4.7.4.-4.7.6. КСР і зазначений порядок передбачає обов`язок Замовника щодо ініціювання процесу проведення випробувань.

В той же час вбачається, що встановлена п. 5.3. Договору відповідальність за перевищення строку надання послуги стосується порушення строків надання послуги з приєднання, а не первинного підключення електроустановок Замовника з метою проведення випробувань електрообладнання Замовника.

Враховуючи все викладене вище, оскільки роботи по приєднанню об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу було завершено в межах встановленого п. 4.2.4. КСР строку (22.11.2020), суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування до Відповідача передбачених п. 5.3. Договору заходів відповідальності, відтак позов не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтями 76, 77, 79 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Судовий збір та заявлені Позивачем витрати на професійну правничу допомогу адвоката, відповідно п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 4 ст. 129 ГПК України, покладаються судом на Позивача.

Крім цього суд зазначає, що при подачі відзиву на позов Відповідачем зазначено орієнтовний розрахунок витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 10000,00 грн.

Судом встановлено, що матеріали справи не містять доказів на підтвердження понесення Відповідачем витрат на професійну правничу допомогу адвоката. У відзиві зазначено, що детальний розрахунок витрат на професійну правничу допомогу адвоката буде надано пізніше, після підписання та оформлення необхідних документів.

Згідно ч. 8 ст. 129 ГПК України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Відтак, розподіл судових витрат Відповідача на професійну правничу допомогу адвоката судом наразі не здійснюється.

Керуючись ст. 129, 233, 238, 240, 241, 256, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

2. Копію рішення надіслати сторонам.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд Київської області протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Дата підписання повного тексту рішення 27.09.2021.

Суддя С.Ю. Наріжний