Ухвала суду № 98421178, 20.07.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

20.07.2021 Справа № 904/1007/20за позовом Приватного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", м. Краматорськ

до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця", м. Дніпро

про внесення змін до договору та

за зустрічним позовом: Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця", м. Дніпро

до: Приватного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", м. Краматорськ Донецької області

про: стягнення 847 000 грн. 00 коп.

Суддя Васильєв О.Ю.

Секретар судового засідання Перебийніс О.О.

Представники:

від ПАТ «КЗВВ»: не з`явився

від АТ «Укрзалізниця» в особі РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»: Боголіп Ю.В., представник

СУТЬ СПОРУ:

ПрАТ «КЗВВ» звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просило зобов`язати АТ «Укрзалізниця» внести зміни до договору № ПР/В-19683/НЮ від 08.10.2019. Позов обґрунтовано неможливістю надання позивачем послуг відповідачу у встановлені договором строки.

АТ «Укрзалізниця» звернулось до суду із зустрічною позовною заявою, в якій просило стягнути з ПрАТ «КЗВВ» пеню у розмірі 462 000грн 00 коп. та штраф у розмірі 385 000 грн 00 коп. за прострочення виконання зобов`язань відповідно до договору від 08.10.2019 № ПР/В-19683/НЮ. Зустрічні позовні вимоги обґрунтовані порушенням ПрАТ “КЗВВ” строку надання послуг за договором (послуги надані у повному обсязі лише 25.03.2020). АТ "Укрзалізниця" зазначила, що ПрАТ “КЗВВ” повідомило про неможливість модернізації верстату у встановлені договором строки через необхідність виробництва нових деталей. Однак необхідність виробництва нових деталей сама по собі не є ні обставиною непереборної сили, ні істотною обставиною, виникнення якої сторони не могли передбачити або виконання якої порушило б співвідношення майнових інтересів сторін. Виконання договору не позбавило ПрАТ “КЗВВ” того, на що воно розраховувало при укладенні договору, оскільки у первісному позові не висуваються вимоги про збільшення ціни договору.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.20р. (залишеним без змін постановою ЦАГС від 26.11.20р.), первісний позов ПрАТ “КЗВВ” до АТ "Укрзалізниця" про внесення змін до договору від 08.10.2019 № ПР/В-19683/НЮ задоволено повністю. Зобов`язано АТ "Укрзалізниця" внести зміни до договору № ПР/В-19683/НЮ від 08.10.2019 в такій редакції: пункт 5.1 "Строк надання послуг з модернізації обладнання - послуги надаються протягом 200 (двісті) календарних днів з моменту отримання Виконавцем рознарядки від Замовника в паперовій формі, яка вважається дозволом на надання послуг та є підтвердженням готовності Замовника до приймання послуг (підтвердженням відправлення Виконавцю є касовий чек та опис поштового відділення). Виконавець зобов`язаний розпочати ремонт обладнання у строк не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання письмової рознарядки Замовника. Зі сторони Замовника рознарядка підписується з урахуванням вимог Статуту замовника щонайменше двома такими уповноваженими особами: директор (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії; перший заступник директора (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії; заступник директора (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії, згідно з розподілом обов`язків; головний інженер (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії. Замовник не несе відповідальності та обов`язку оплати за надані послуги за рознарядкою, що підписана іншими особами, ніж тими, що визначені у п.5.1". - пункт 10.1. "Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків до повного виконання обов`язків Сторонами". Стягнуто з АТ "Укрзалізниця" на користь ПрАТ “КЗВВ” 2102 грн витрат зі сплати судового збору. У задоволенні зустрічного позову АТ "Укрзалізниця" до ПрАТ “КЗВВ” про стягнення штрафних санкцій у розмірі 847 000 грн. 00 коп. за договором від 08.10.2019 №ПР/В-19683/НЮ відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду від 15.04.21р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 26.11.2020 у справі №904/1007/20 скасовано, справу направити до Господарського суду Дніпропетровської області на новий розгляд.

07.05.21р. матеріали справи надійшли на адресу господарського суду Дніпропетровської області та системою автоматичного розподілу справи, справу було передано на новий розгляд судді Васильєву О.Ю.

Ухвалою суду від 12.05.21р. справу №904/1007/20 прийнято до свого провадження суддею Васильєвим О.Ю. та призначено підготовче засідання на 01.06.2021р.

25.05.21р. на електронну адресу суду від ПрАТ «КЗВВ» (позивач) надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 26.05.21р. відмовлено в задоволені клопотання ПрАТ «КЗВВ» про участь у судовому засіданні 01.06.21р. в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 01.06.21р. розгляд справи в підготовчому засіданні відкладено на 15.06.21р.

По справі було оголошено перерву з 15.06.21р. по 01.07.21р.

Ухвалою суду від 01.06.21р. розгляд справи в підготовчому засіданні відкладено на 15.06.21р.

Ухвалою суду від 01.07.21р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено розгляд справи в підготовчому засіданні на 20.07.21р.

16.07.2021 до канцелярії суду надійшли від Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву.

До судового засідання 20.07.21р. з`явився представники відповідача за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом).

У зв`язку з виконанням завдань підготовчого провадження, суд закриває підготовче провадження та призначає справу до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 182-183, 185, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Закрити підготовче провадження.

2.Справу призначити до судового розгляду по суті в засіданні на 03.08.2021 о 11:00год.

3.Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-301 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\ на 03.08.2021 о 11:00год.

Суддя О.Ю.Васильєв