Ухвала суду № 98103361, 06.07.2021, Господарський суд Вінницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про виправлення описки (за ініціативою суду)

"06" липня 2021 р. Cправа № 902/599/21

Суддя Господарського суду Вінницької області Маслій І.В., розглянувши матеріали справи

за позовом:Військової частини А2772 (вул. Шкільна, 3, м.Бердичів, Житомирська область, 13302)

до: Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" (вул. Хмельницьке шосе, 13, м. Вінниця, 21036)

про стягнення 106676,16 грн неустойки згідно договору підряду

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/599/21 за позовом Військової частини А2772 про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" неустойки в розмірі 106 676,15 грн, а саме: 77 174,03 грн - пені та 29 502,12 грн - штрафу, що нарахована позивачем з посиланням на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за договором №50 від 19.06.2019 про закупівлю робіт: "Реконструкція загальновійськової смуги перешкод спеціального призначення на території військового містечка №3 міста Бердичів, Житомирської області" в частині дотримання визначених термінів (строків) виконання робіт та передачі Об`єкта Замовнику.

Ухвалою від 25.06.2021 суд постановив прийняти до провадження справу.

Водночас при виготовленні повного тексту ухвали, у п. 1 резолютивної частини допущено описку, а саме пропущено: "та відкрити провадження у справі №902/599/21".

Відповідно до ст. 243 ГПК України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.

Враховуючи викладене, допущена описка підлягає виправленню з власної ініціативи суду.

Керуючись ст.ст. 232, 233, 234, 235, 243 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

1. Виправити описку допущену в п.1 резолютивної частини ухвали Господарського суду Вінницької області від 25.06.2021 у справі № 902/599/21, зазначивши: "Прийняти до провадження справу № 902/599/21 та відкрити провадження у справі №902/599/21".

2. Копію ухвали направити сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення та на відому суду адресу електронної пошти позивача: ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 06.07.2021

Суддя Маслій І.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Шкільна, 3, м.Бердичів, Житомирська область, 13302)

3 - відповідачу (вул. Хмельницьке шосе, 13, м. Вінниця, 21036)