Рішення № 95343000, 18.02.2021, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.02.2021Справа № 910/18384/20

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Коваленко М.О.

розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» (вул. Івана Франка, буд. 20, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, 31104) до Товариства з обмеженою відповідальністю «БК РЕДДІТО» (вул. Колекторна, буд. 17, м. Київ, 02660) про стягнення заборгованості у розмірі 1460034,78 грн,

Представники сторін:

від позивача: Леонтьєв Г.Є.

від відповідача: Марченко М.І.,

В С Т А Н О В И В:

23.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла зазначена позовна заява та передана судді Демидову В.О. відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Відповідно до заявлених позовних вимог позивач просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БК РЕДДІТО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» в особі Старокостянтинівської філії ТОВ «Блок Майстер Україна» заборгованість у розмірі 1455433,61 грн та судові витрати.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач вказує на те, що відповідачем порушено умови Договору підряду № 03/20 від 13.03.2020 року в частині повної та своєчасної оплати за виконані роботи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2020 відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 17.12.2020 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2020, постановленою без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання, задоволено усне клопотання відповідача, продовжено строк для подачі відзиву, встановлено строк для подачі відзиву до 30.12.2020 та оголошено перерву у судовому засіданні до 21.01.2021.

31.12.2020 відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що позивач не надав доказів повідомлення відповідача про його готовність до передачі робіт, повністю не виконав будівельні роботи, та не довів, що виконати певні роботи йому заважала газова труба. Отже позивачем не виконано умови договору в частині забезпечення настання події, з якою пов`язується виникнення обов`язку відповідача щодо здійснення оплати.

11.01.2021 позивач подав до суду відповідь на відзив, в якому вказав, що починаючи з жовтня 2020 року відповідач невмотивовано відмовляється від підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, при цьому по іншим роботам відповідачем здійснено приймання робіт та проведено оплату. Замовник на порушення вимог статей 853, 882 ЦК України безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), і отже він не звільняється від обов`язку оплатити роботи, виконані за договором підряду.

19.01.2021 позивач подав до суду клопотання про залучення доказів по справі.

20.01.2021 відповідач подав до суду клопотання про оголошення перерви у підготовчому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2021, постановленою без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання, продовжено строк підготовчого провадження та відкладено судове засідання на 04.02.2021.

22.01.2021 позивач подав до суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

01.02.2021 відповідач подав до суду заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву, в яких вказує, що позивач у відповіді на відзив змінює підстави позову. Твердження позивача про те, що мав місце факт передачі і приймання робіт, а так само, що мав місце факт відмови відповідача від підписання актів не ґрунтується на фактах і доказах, а тому позовні вимоги є безпідставними.

04.02.2021 відповідач подав заперечення № 1 на відповідь на відзив на позовну заяву, в якому вказував, що Тимощенко В.В. не міг 22.10.2020 підписати акт №11 як директор ТОВ «Блок Майстер Україна», оскільки набув повноважень лише 27.10.2020. Та обставина, що Тимощенко В.В. призначений не на посаду директора, а на посаду виконуючого обов`язки директора, вказує на те, що він не мав повноважень підписувати акти виконаних робіт.

04.02.2021 позивач подав до суду заяву про збільшення позовних вимог, відповідно до якої зазначає ціною позову 1460034,78 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021, постановленою без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання, задоволено заяву позивача про збільшення позовних вимог, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду на 18.02.2021.

У судове засідання 18.02.2021 з`явилися представники сторін, надали пояснення по справі.

В судовому засіданні 18.02.2021 судом оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив такі фактичні обставини.

13.03.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія РЕДДІТО» (далі - відповідач, замовник) та Старокостянтинівською філією товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» (далі - позивач, підрядник) укладено договір підряду №03/20, відповідно до п. 1.1 якого підрядник зобов`язується за завданням та за кошти замовника і матеріалів підрядника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик розробити проект розділу КМД, виготовити, доставити та змонтувати металеві конструкції по об`єкту «Нове будівництво виробничого комплексу по збагаченню каоліну (лінія №3) ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство…» (далі - роботи) відповідно до отриманих креслень: ТОМ 9 Архітектурно-будівельні рішення Живильник SA0171-970H-2-АБ, ТОМ 80 Конструкції металеві. Каркас. Сушильне відділення SA0176-970H-16-КМ, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Роботи, що зазначені в цьому п. 1.1 даного договору мають бути завершені та здані замовнику (без зауважень з боку останнього) згідно додатку №1 «Календарний графік виконання робіт». У випадку якщо замовник доручає підряднику виконати додатково роботи, що вказані в пп. 1.1.1 цього договору, то термін виконання робіт (у сукупності робіт вказаних в даному п. 1.1 та робіт, що вказані в пп. 1.1.1 цього договору) погоджується з замовником підписавши додаткову угоду.

Відповідно до пп. 1.1.1 договору у випадку, якщо підрядник вчасно та без прострочення (будь-яких затримок) виконає роботи, що мають бути виконані згідно додатку №1 «Календарний графік виконання робіт», замовник вправі додатково доручити підряднику виконання робіт (далі - роботи), а підрядник зобов`язаний виконати такі роботи. При цьому, усі роботи за даним договором (у сукупності робіт, вказаних в п.1.1 та робіт, що вказані в даному пп. 1.1.1 цього договору) мають бути завершені у строк, погоджений з замовником.

При цьому, вартість виконання таких робіт, що зазначені в даному пп. 1.1.1 цього договору визначаються додатковим протоколом погодження ціни, на які збільшується договірна ціна, що зазначена в п. 2.5 цього договору.

Згідно з п. 2.1 договору договірна ціна, тобто вартість робіт (тобто компенсація всіх можливих витрат підрядника та плата за виконані ним роботи) за цим договором, зазначена в додатку №3. Після надання підрядником проекту розділу КМ, ціна одиниці виготовлення металевих виробів по такій договірній ціні не повинна перевищувати величину ціни одиниці (вартості виготовлення, вартості металу, вартості антикорозійних робіт, монтажу металоконструкцій та вартості доставки металоконструкцій і метизів), що вказана в цьому протоколі узгодження договірної ціни. Договірна ціна є твердою ( в тому числі зазначена в пп.1.1.1 цього договору у разі прийняття замовником рішення про виконання таких робіт підрядником) та підлягає зміні виключно за письмовим погодженням сторін шляхом укладення додаткової угоди до цього договору.

Розрахунок вартості робіт підлягає уточненню без зміни договірної ціни та приведеної вартості робіт з виготовлення, доставки та монтажу металевих конструкцій, шляхом підготовки та узгодження виконавчого кошторису. З моменту затвердження такого кошторису з боку замовника, він стає невід`ємною частиною цього договору (п. 2.2 договору).

Загальна вартість робіт по договору, а саме зазначених в п.1.1 цього договору (за вирахуванням робіт, зазначених в пп. 1.1.1 цього договору) визначається договірною ціною (додаток №3) (п. 2.5 договору).

Пунктом 2.6 договору сторони дійшли до згоди про наступний порядок оплати за даним договором:

п.2.6.1. Замовник здійснює оплату першої частини авансу за вартість металу, з якого будуть виготовлятись металоконструкції та виготовлення металоконструкцій, у розмірі 1 000 000,00 грн з ПДВ 20% протягом 5 робочих днів з моменту підписання договору;

п.2.6.2. замовник здійснює оплату другої частини авансу у розмірі 500 000,00 грн з ПДВ 20% через 21 робочий день з моменту отримання підрядником першої частини авансу;

п. 2.6.3. Замовник здійснює оплату третьої частини авансу перед початком цинкування металоконструкцій у розмірі 30% від вартості металоконструкцій котрі підлягають цинкуванню зазначеної у протоколі погодження договореної ціни (додаток №3) протягом 3 робочих днів перед відправленням на цинкування та проміжного прийняття конструкцій представниками замовника;

п.2.6.4. Сплата послідуючих платежів здійснюється (з урахуванням п. 2.7 цього договору) згідно з щомісячними актами виконаних робіт форми КБ2в з вирахуванням авансових платежів.

Відповідно до п.2.7 договору забезпечення зобов`язань за договором з боку підрядника здійснюється шляхом зменшення сум оплат за виконані роботи в наступному порядку: вартість виконаних і прийнятих робіт, зазначена в щомісячних актах виконаних будівельних робіт оплачується в розмірі 95% від суми, зазначеної в цих документах (з урахуванням погашення авансу, вказаного в п. 2.6.1 та в п.2.6.2 цього договору); решту 5% зараховується до резерву коштів забезпечення виконання зобов`язань підрядника за договором. Резерв коштів забезпечення виконання зобов`язань підрядника за договором є накопичувальним і формується протягом усього терміну виконання робіт; сума грошових коштів яка накопичилася в якості забезпечення виконання зобов`язань підрядника за договором повертається підряднику шляхом банківського переказу на поточний рахунок підрядника на підставі виставленого підрядником рахунку по закінченню 30 банківських днів після підписання представниками сторін акту виконаних підрядником робіт КБ-2 та довідки КБ-3, що оформляються після виконання усього обсягу робіт за цим договором.

Датою закінчення виконання окремого етапу певних робіт вважається дата їх прийняття замовником за щомісячними актами приймання-передачі. Датою закінчення виконання всього обсягу робіт (з урахуванням п. 1.1.1 даного договору) вважається дата їх прийняття замовником актом виконаних підрядником робіт форми КБ-2 та довідки форми КБ-3, що оформляються після виконання усього обсягу робіт за цим договором (з урахуванням п.1.1.1 даного договору) (п.3.4 договору).

Відповідно до п. 4.2 договору замовник зобов`язаний надати підряднику за актом приймання-передачі фронт робіт. Прийняти в установленому договором порядку належно виконані роботи.

Згідно п. 10.1 договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі підписаних сторонами щомісячних актів приймання-передачі виконаних робіт та акту виконаних підрядником робіт форми КБ-2 і довідки форми КБ-3, що оформляються після виконання усього обсягу робіт за цим договором (з урахуванням п. 2.7 даного договору). Замовник зобов`язаний оплатити виконані підрядником та прийняті замовником роботи протягом 10 банківських днів з моменту підписання відповідного щомісячного акту приймання-передачі виконаних робіт (з урахуванням положень п. 2.7 цього договору) а також акту виконаних підрядником робіт форми КБ-2 та довідки форми КБ-3, що оформлюються після виконання усього обсягу робіт за цим договором (з урахуванням п. 2.7 даного договору). Розрахунки з підрядником здійснюються замовником лише після надання підрядником замовнику повного комплекту виконавчої документації, передбаченого для такого виду робіт чинним законодавством України та проектною документацією.

За змістом п.11.1 договору факт виконання та вартість всього обсягу робіт підтверджується підписаними сторонами актами приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 та довідкою про вартість виконаних робіт форми КБ-3. Сторони здійснюють щомісячне здавання-приймання виконаних робіт протягом звітного місяця, про що складають щомісячні акти приймання-передачі виконаних робіт за кожен звітній місяць, в який вказують обсяги виконаних робіт протягом звітного місяця та їх вартість.

Не пізніше ніж 2 (два) дні з дня фактичного виконання як всього обсягу робіт так і робіт, які виконані протягом звітного місяця, підрядник зобов`язаний надати замовнику по два примірники акту виконаних підрядних робіт форми КБ-2 та довідки форми КБ-3 (відносно всього обсягу робіт за договором) та щомісячні акти приймання-передачі виконаних робіт (відносно робіт, які виконані протягом звітного місяця) про фактично виконані роботи в двох примірниках. Протягом 5 робочих днів з моменту отримання актів замовник розглядає та підписує їх в разі відсутності зауважень або в такий саме строк направляє підряднику мотивовану відмову від їх підписання (п. 11.2 договору).

У разі виявлення неналежного виконання робіт, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на вартість виконаних робіт, ненаданні необхідних документів, замовник має право відмовитись від підписання наданих документів. При цьому замовник зобов`язаний надати письмову аргументовану відмову від підписання документів (п. 11.4 договору).

Цей договір набирає чинності з дати його укладення і діє до повного та належного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п. 16.1 договору).

Додатком №3 «Протокол узгодження договірної ціни» сторони погодили, що загальна вартість робіт з виготовлення, доставки та монтажу металевих конструкцій/виробів (включаючи вартість металу та цинкування) становить 5 247 307,50 грн, в тому числі ПДВ 20% - 874 551,25 грн.

В подальшому, сторони уклали додаткові угоди до договору підряду №03/20 від 13.03.2020 щодо додаткового виготовлення та змонтування металоконструкцій по об`єктам, а саме: додаткова угода №1 від 31.03.2020 на суму 3 738 336,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 623 054,33 грн., додаткова угода №2 від 17.04.2020 на суму 3 009 157,10 грн., в тому числі ПДВ 20% - 501 526,183 грн., додаткова угода №3 від 15.05.2020 на суму 1 533 595,96 грн., в тому числі ПДВ 20% - 255 599,33 грн.

На виконання умов договору підрядник виконав роботи, а відповідач прийняв такі роботи на загальну суму 12 276 619,84 грн., що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт, і відповідач здійснив оплати на загальну суму 13 755 560,66 грн.

Разом з тим, підрядником 22.10.2020 передано акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020 року на загальну суму 1 265 860,42 грн, а відповідачем прийнято дані документи 22.10.2020, проте даний акт відповідачем не підписаний, мотивованої відмови від підписання не надано.

Крім того, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №11 від 22.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - відділення згущення./Додаткова угода №3 від 15.05.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №19 від 27.10.2020 форма КБ-2в (SA0176 - Сушильне відділення/Договір №03/20 від 13.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №20 від 27.10.2020 форма КБ-2в, акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 № 21 від 27.10.20 форма КБ-2в, акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №26 від 30.10.2020 форма КБ-2в, акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №27 від 30.10.2020 форма КБ-2в (SA0171 - Живильник/Договір №03/20 від 13.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №28 від 27.10.2020 форма КБ-2в (SA0172 - Відділення класифікація/Додаткова угода №1 від 31.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №29 від 30.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - «Відділення згущення лінія №3» SA0174/Додаткова угода №2 від 17.04.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №30 від 30.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - «Відділення згущення»/Додаткова угода №3 від 15.05.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №22 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0176 - Сушильне відділення/ Договір №03/20 від 13.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №23 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0172 - Відділення класифікація/Додаткова угода №1 від 31.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №24 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - «Відділення згущення лінії №3»/Додаткова угода №2 від 17.04.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №25 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0172 - «Відділення класифікації». Відділення згущення/Додаткова угода №3 від 15.05.2020), акту виконаних робіт (надання послуг) №8 від 27.10.2020 /переробка металоконструкцій «Сушильне відділення №3»; переробка металоконструкцій «Відділення класифікації лінії №3» - позивачем виконано роботи на загальну суму 1 668 514,01 грн., проте вказані акти також не підписано та не оплачено відповідачем.

Таким чином, позивачем виконано роботи, а відповідачем невмотивовано не підписано акти приймання виконаних будівельних робіт та не оплачено роботи на загальну суму 2 934 374,43 грн.

З огляду на вказане, та враховуючи здійснені відповідачем оплати за договором станом на 18.11.2020, позивач зазначав, що заборгованість відповідача перед ним становить 1 460 034,78 грн., які він просив стягнути з останнього на свою користь.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на таке.

Згідно зі статтями 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (ст. 526 Цивільного Кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускаються (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Так, згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

Відповідно до положень ст.ст. 6, 627 Цивільного кодексу України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Як вказано у ст. 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Позивач зазначає, що на виконання умов договору підряду підрядником 22.10.2020 передано відповідачу акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2020 року на загальну суму 1 265 860,42 грн, проте даний акт відповідачем не підписаний, мотивованої відмови від підписання не надано.

Крім того, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №11 від 22.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - відділення згущення./Додаткова угода №3 від 15.05.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №19 від 27.10.2020 форма КБ-2в (SA0176 - Сушильне відділення/Договір №03/20 від 13.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №20 від 27.10.2020 форма КБ-2в, акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 № 21 від 27.10.20 форма КБ-2в, акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №26 від 30.10.2020 форма КБ-2в, акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №27 від 30.10.2020 форма КБ-2в (SA0171 - Живильник/Договір №03/20 від 13.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №28 від 27.10.2020 форма КБ-2в (SA0172 - Відділення класифікація/Додаткова угода №1 від 31.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №29 від 30.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - «Відділення згущення лінія №3» SA0174/Додаткова угода №2 від 17.04.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №30 від 30.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - «Відділення згущення»/Додаткова угода №3 від 15.05.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №22 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0176 - Сушильне відділення/ Договір №03/20 від 13.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №23 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0172 - Відділення класифікація/Додаткова угода №1 від 31.03.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №24 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0174 - «Відділення згущення лінії №3»/Додаткова угода №2 від 17.04.2020), акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №25 від 28.10.2020 форма КБ-2в (SA0172 - «Відділення класифікації». Відділення згущення/Додаткова угода №3 від 15.05.2020), акту виконаних робіт (надання послуг) №8 від 27.10.2020 /переробка металоконструкцій «Сушильне відділення №3»; переробка металоконструкцій «Відділення класифікації лінії №3» - позивачем виконано роботи на загальну суму 1 668 514,01 грн.

Разом з тим, доказів відправлення відповідачу вказаних актів матеріали справи не містять і відповідач заперечував їх отримання.

Згідно п. 10.1 договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі підписаних сторонами щомісячних актів приймання-передачі виконаних робіт та акту виконаних підрядником робіт форми КБ-2 і довідки форми КБ-3, що оформляються після виконання усього обсягу робіт за цим договором (з урахуванням п. 2.7 даного договору). Замовник зобов`язаний оплатити виконані підрядником та прийняті замовником роботи протягом 10 банківських днів з моменту підписання відповідного щомісячного акту приймання-передачі виконаних робіт (з урахуванням положень п. 2.7 цього договору) а також акту виконаних підрядником робіт форми КБ-2 та довідки форми КБ-3, що оформлюються після виконання усього обсягу робіт за цим договором (з урахуванням п. 2.7 даного договору). Розрахунки з підрядником здійснюються замовником лише після надання підрядником замовнику повного комплекту виконавчої документації, передбаченого для такого виду робіт чинним законодавством України та проектною документацією

Не пізніше ніж 2 (два) дні з дня фактичного виконання як всього обсягу робіт так і робіт, які виконані протягом звітного місяця, підрядник зобов`язаний надати замовнику по два примірники акту виконаних підрядних робіт форми КБ-2 та довідки форми КБ-3 (відносно всього обсягу робіт за договором) та щомісячні акти приймання-передачі виконаних робіт (відносно робіт, які виконані протягом звітного місяця) про фактично виконані роботи в двох примірниках. Протягом 5 робочих днів з моменту отримання актів замовник розглядає та підписує їх в разі відсутності зауважень або в такий саме строк направляє підряднику мотивовану відмову від їх підписання (п. 11.2 договору).

Як встановлено ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, враховуючи відсутність доказів відправлення відповідачу вказаних актів приймання-передачі виконаних робіт, поданий позивачем у листопаді 2020 року є передчасним.

Проте враховуючи, що відповідач в ході розгляду справи отримав вказані акти, але доказів сплати заборгованості не надав, разом з відзивом не надав доказів недоліків в роботі або/та доказів неприйняття робіт, а отже мав оплатити виконані роботи відповідно до п.п. 10.1, 11.2 договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Згідно зі статтями 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Отже, передання і прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому порядку акта і виникнення за таким актом прав та обов`язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором у разі неотримання обґрунтованої відмови про причини неприйняття робіт (виявлені недоліки) у строк, визначений договором.

Згідно ч.1. ст.853 ЦК України, замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Для договору підряду частиною 4 статті 849 Цивільного кодексу України передбачено, що замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Таким чином, вищезазначеними нормами передбачено обов`язок замовника здійснити оплату фактично виконаних підрядником робіт у справі. Саме по собі відсутність підписаного сторонами договору підряду акту виконаних робіт не може бути підставою для не оплати фактично виконаних робіт.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 26 квітня 2018 року у справі № 913/1397/16.

Доказів на підтвердження того, що відповідачем заявлялося про недоліки робіт, виконаних позивачем та у зв`язку з цим сторонами складалися відповідні акти про дефекти, матеріали справи не містять.

Крім того, відповідно до п. 4.2.1 договору підряду відповідач зобов`язувався передати позивачу фронт робіт за актом приймання-передачі.

Відповідно до акту приймання-передачі робочої площадки (фронту робіт) «Сушильне відділення лінії №2» під монтаж металоконструкцій на підставі договору та акту приймання-передачі робочої площадки «Відділення згущення лінії №3» під монтаж металоконструкцій на підставі договору від 25.09.2020 підрядником визначено ряд зауважень.

Станом на 18.11.2020 вказані зауваження не усунені, а відтак у підрядника відсутня можливість належним чином продовжувати виконання робіт по договору.

Також, відповідно у Журналі загальних робіт, здійснено запис про зупинення робіт у зв`язку із необхідністю переносу відповідачем частини газової труби на об`єкті, що унеможливлює здійснення монтажних робіт підрядником. Станом на 18.11.2020 перенос даної частини труби відповідачем не здійснено.

Відповідно до п. 13.1 договору підрядник не несе жодної відповідальності за порушення строків виконання робіт у випадку, якщо таке порушення сталось внаслідок порушення замовником своїх зобов`язань за договором.

Таким чином, позивачем виконано роботи, а відповідачем невмотивовано не підписано акти приймання виконаних будівельних робіт та не оплачено роботи на загальну суму 2 934 374,43 грн.

Враховуючи здійснені відповідачем оплати за договором станом на 18.11.2020, його заборгованість перед позивачем становить 1 460 034,78 грн.

Отже, враховуючи, що наявність заборгованості відповідача перед позивачем за виконані роботи підтверджується вищезазначеними доказами та приймаючи до уваги те, що відповідачем в порядку, визначеному нормами Господарського процесуального кодексу України, не надано доказів того, що на виконання умов договору ним були повністю проведені розрахунки з позивачем та не було спростовано наявність заборгованості, суд вважає доведеними позовні вимоги в частині стягнення з відповідача заборгованості за виконані роботи у розмірі 1 460 034,78 грн.

Разом з тим, враховуючи передчасність подання позову, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

В зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Демидова В.О. повний текст складено та підписано 05.03.2021.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 233, 236-240, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БК РЕДДІТО» (02660, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 17, код 40163602) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» (31104, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, буд. 20, код 36387055), в особі Старокостянтинівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» (код 41970657) заборгованість у розмірі 1 460 034 (один мільйон чотириста шістдесят тисяч тридцять чотири) грн. 78 коп.

Рішення набирає законної сили у строк та в порядку, встановленому ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду в строк, встановлений ст.256 Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому ст.257 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням приписів п. 4 Розділу X «Прикінцеві положення» та п.п.17.5 п.17 Розділу ХІПерехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

З повним текстом рішення можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою:http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено та підписано 05.03.2021

Суддя В.О.Демидов