Рішення № 95065865, 09.02.2021, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

09.02.2021Справа № 910/3693/18

За позовом Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон -Захід 1948"

про зобов`язання вчинити дії та стягнення грошових коштів

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Кошляк М.І.

Представники учасників справи:

від позивача Ганченко М.О. (адвокат);

від відповідача не з`явилися.

В судовому засіданні 09.02.2021 року, відповідно до положень ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представнику позивача, що повне рішення буде складено 23.02.2021 року.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" звернулося до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про зобов`язання виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" в повному обсязі, передбаченому договором підряду № 1607000657 від 20.07.2016 та додатковими угодами до нього; стягнення 1 400 299,23 грн. пені та 634 467,25 грн. штрафу за несвоєчасне виконання зобов`язань.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем, в порушення умов договору і положень законодавства не були виконані роботи у строки, передбачені Календарним планом-графіком виконання робіт, який є додатком 2 до договору підряду від 08.07.2016 № 1607000657.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 року у справі № 910/3693/18 задоволено позовні вимоги, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду № 1607000657 від 20.07.2016 р. та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 034 201,40 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 9 358,86 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 7 868,12 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 1 390 396,72 грн.; монтаж контейнерів КЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри на суму 963 288,28 грн.; установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 262 546,66 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 124 988,67 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 275 754,09 грн.; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" 1 400 299,23 грн. пені, 634 467,25 грн. штрафу та 32 283,50 грн. судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 року у справі № 910/3693/18 задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 року у справі № 910/3693/18 скасовано та прийнято нове рішення. Відмовлено Публічному акціонерному товариству "Укртрансгаз" у задоволенні позову в повному обсязі. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" 2643 грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги та 20 000 грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

Постановою Верховного Суду від 07.08.2019 року у справі № 910/3693/18 заяву Акціонерного товариства "Укртрансгаз" про відмову від позову в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про зобов`язання виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" в повному обсязі, передбаченому договором підряду від 08.07.2016 та додаткових угод до нього на загальну суму 3 034 101,40 грн. прийнято; визнано нечинним рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2019 у справі № 910/3693/18 в частині позовних вимог Акціонерного товариства "Укртрансгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про зобов`язання виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" в повному обсязі, передбаченому договором підряду від 08.07.2017 та додаткових угод до нього на загальну суму 3 034 101,40 грн. та закрито провадження у справі у зазначені частині; касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укртрансгаз" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2019 у справі № 910/3693/18 в частині вимог про стягнення пені в розмірі 1 400 299,23 грн., штрафу 7% в розмірі 639 467,25 грн. та судових витрат скасовано та в цій частині справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва; повернуто Акціонерному товариству "Укртрансгаз" з державного бюджету 50% судового збору, сплаченого при поданні касаційної скарги за вимоги немайнового характеру, у розмірі 1762,00 грн.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.08.2019 року справу № 910/3693/18 передано для розгляду судді Коткова О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2019 року справу № 910/3693/18 прийнято до провадження, ухвалено розгляд справи № 910/3693/18 здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 01.10.2019 року.

В підготовчих засіданнях 01.10.2019 року, 22.10.2019 року, 05.11.2019 року, 19.11.2019 року, 03.12.2019 року судом оголошувалась перерва.

Згідно ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Так, суд відмічає, що в підготовчому засіданні 22.10.2019 року судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 (тридцять) днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2019 року зупинено провадження у справі № 910/3693/18 до розгляду об`єднаною палатою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справи № 910/3362/18 та зобов`язано учасників справи повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 910/3693/18.

15.12.2020 року через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства "Укртрансгаз" надійшло клопотання про поновлення провадження у справі. До вказаного клопотання додано копію постанови об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.01.2020 року у справі № 910/3362/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 року поновлено провадження у справі, підготовче засідання призначено на 26.01.2021 року.

За ч. 4 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Так, в підготовчому засіданні 26.01.2021 року судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження, яка занесена до протоколу судового засідання, та призначено справу № 910/3693/18 до судового розгляду по суті на 09.02.2021 року.

В судовому засіданні 09.02.2021 року представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити позов.

Представник відповідача в судове засідання 09.02.2021 року не з`явився.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2016 року між Публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" (підрядник) укладено договір підряду № 1607000657 з врахуванням змін, внесених додатковими угодами до договору № 1 від 09.08.2016 року, № 2 від 03.09.2016 року, № 3 від 20.12.2017 року (надалі - договір), згідно умов якого підрядник приймає на себе зобов`язання власними та залученими силами та засобами виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" та здати в установлений договором строк закінчений будівництвом об`єкт відповідно до договірної документації, а саме: розробити календарний план-графік виконання основних заходів і робіт; розробити і затвердити у замовника проект виконання робіт; отримати дозволи на виконання будівельно-монтажних робіт від державних установ та експлуатуючих організацій; поставити обладнання (устаткування) і матеріали згідно зі специфікаціями; виконати будівельно-монтажні роботи відповідно до погодженої документації та затвердженого проекту виконання робіт; виконати обов`язки зазначені в п. 6.4. Розділу 6; кількість робіт та вимоги щодо їх якості згідно технічних вимог та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток № 3).

За умовами пункту 1.2. договору замовник зобов`язується надати підряднику фронт робіт, передати проектну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчений будівництвом об`єкт, сплатити вартість виконаних робіт підрядником, передбачену договором.

Пунктом 3.1. договору визначено, що вартість робіт по договору відповідно до розрахунку договірної ціни (додаток №1) складає 7 858 118 грн. 04 коп. (Крім того ПДВ 20%: 1 571 623 грн. 61 коп. (один мільйон п`ятсот сімдесят одна тисяча шістсот двадцять три грн. 61 коп.). Загальна вартість з ПДВ: 9 429 741 грн. 65 коп.

Підпунктами 3.1.1. та 3.1.2. договору визначено, що вартість устаткування за цим договором складає 1 171 410 грн. 01 коп., крім того ПДВ 20%: 234 282 грн. 00 коп., загальна вартість з ПДВ: 1 405 692 грн. 01 коп. Вартість будівельно-монтажних робіт за цим договором складає 6 686 708 грн. 03 коп., крім того ПДВ 20%: 1 337 341 грн. 61 коп., загальна вартість з ПДВ: 8 024 049 ґрн.64 коп.

Вартість робіт визначена кошторисом, що є невід`ємною частиною договору. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов`язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю, про що сторони, з урахуванням вимог ч. 5 ст. 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" № 1197-VII від 10.04.2014 із змінами і доповненнями та чинного законодавства, укладають додаткову угоду.

Відповідно до пункту 3.3. договору замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі підписаних уповноваженими представниками сторін документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: акта виконаних робіт (форма КБ-2в), завізованого відповідальною особою по нагляду за веденням робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); протоколу вимірювань та протоколу пусконалагоджувальних робіт; підтвердження відпускної ціни виробника (постачальника) обладнання (устаткування), а саме - копії накладних на його придбання, розрахунки обґрунтованих витрат, пов`язаних з розміщенням замовлень на придбання обладнання (устаткування), його доставку та зберігання до монтажу або встановлення; відомості змонтованого обладнання та відомості використаних матеріалів, завізованого відповідальною особою по нагляду за веденням робіт; виконавчої документації (акти на приховані роботи, креслення, накладні на матеріали тощо).

Згідно пунктів 5.1.-5.3. договору підрядник розробляє та надає на погодження календарний план-графік виконання робіт до моменту підписання договору підряду (додаток № 2). Строк виконання робіт - протягом 12 місяців з моменту отримання підрядником письмового дозволу замовника про початок виконання робіт та/або відповідно до календарного плану-графіку. Виконання зобов`язань, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт, поставка обладнання та отримання позитивних висновків від державних установ на експлуатацію об`єкту - згідно календарного план-графіку виконання робіт.

Відповідно до пункту п. 5.4. договору, він набирає чинності з дати підписання його сторонами і діє до 31.12.2017, а в частині виконання сторонами зобов`язань щодо розрахунків - до їх повного виконання.

Підрядник виконує роботи у відповідності з проектом виконання робіт, будівельними нормами і правилами, затвердженими графіками виконання робіт. Підрядник забезпечує комплектацію робіт всіма матеріалами, виробами, конструкціями та обладнанням. Підрядник представляє інтереси замовника в Держбудінспекції за місцезнаходженням об`єкта будівництва відповідно до наданих повноважень згідно довіреності. Підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки проект виконання робіт (п.п. 6.3.8, 6.3.11, 6.4.1 договору).

Розділом 15 договору сторони погодили, що невід`ємною частиною договору є: додаток № 1 договірна ціна з розрахунками та локальними кошторисами на придбання устаткування та будівельні роботи; додаток № 2 календарний план-графік виконання робіт; додаток № 3 технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі.

Зі змісту календарного плану-графіку робіт "ВОЛЗ Лубни-Диканька (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" вбачається, що загальний термін виконання робіт складає 14 місяців з дати видачі дозволу на початок робіт та встановлено термін виконання робіт.

На виконання умов договору підрядником виконано роботи на загальну суму 6 309 264,23 грн., які прийняті замовником, що підтверджується довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а також поставлено 2 кондиціонера повітря DAIKIN на суму 86 276,02 грн. (не заперечується сторонами).

Відповідно до акта звірки розрахунків за період з 01.09.2016 року по 18.04.2018 року за договором № 1607000657 у замовника наявна заборгованість у розмірі 1 222 277,02 грн. Акт підписано та скріплено печатками сторін.

Спір у справі виник у зв`язку з тим, що відповідач не виконав у повному обсязі роботи по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" передбачені календарним планом-графіком виконання робіт, який є додатком № 2 до договору по етапах, які повинні були бути виконані у встановлені сторонами строки та вартість невиконаних робіт складає 3 034 201,40 грн., з цих підстав позивач просив господарський суд зобов`язати відповідача виконати вказані роботи та стягнути з відповідача штрафні санкції, передбачені договором за несвоєчасне виконання зобов`язання.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 року у справі № 910/3693/18 задоволено позовні вимоги, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду № 1607000657 від 20.07.2016 р. та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 034 201,40 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 9 358,86 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 7 868,12 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 1 390 396,72 грн.; монтаж контейнерів КЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри на суму 963 288,28 грн.; установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 262 546,66 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв`язку на суму 124 988,67 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 275 754,09 грн.; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" 1 400 299,23 грн. пені, 634 467,25 грн. штрафу та 32 283,50 грн. судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 року у справі № 910/3693/18 задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 року у справі № 910/3693/18 скасовано та прийнято нове рішення. Відмовлено Публічному акціонерному товариству "Укртрансгаз" у задоволенні позову в повному обсязі. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" 2643 грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги та 20 000 грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

Постановою Верховного Суду від 07.08.2019 року у справі № 910/3693/18 заяву Акціонерного товариства "Укртрансгаз" про відмову від позову в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про зобов`язання виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" в повному обсязі, передбаченому договором підряду від 08.07.2016 та додаткових угод до нього на загальну суму 3 034 101,40 грн. прийнято; визнано нечинним рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2019 у справі № 910/3693/18 в частині позовних вимог Акціонерного товариства "Укртрансгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про зобов`язання виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" в повному обсязі, передбаченому договором підряду від 08.07.2017 та додаткових угод до нього на загальну суму 3 034 101,40 грн. та закрито провадження у справі у зазначені частині; касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укртрансгаз" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2019 у справі № 910/3693/18 в частині вимог про стягнення пені в розмірі 1 400 299,23 грн., штрафу 7% в розмірі 639 467,25 грн. та судових витрат скасовано та в цій частині справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва; повернуто Акціонерному товариству "Укртрансгаз" з державного бюджету 50% судового збору, сплаченого при поданні касаційної скарги за вимоги немайнового характеру, у розмірі 1762,00 грн.

В постанові від 07.08.2019 року у справі № 910/3693/18 Верховний Суд зазначив, що судами попередніх інстанцій не дослідили передбаченого договором та календарним планом-графіком строку виконання робіт, загальної вартості робіт по договору та здійснену оплату вартості виконаних робіт, що унеможливило встановлення залишку суми невиконаних робіт. Вказані обставини мають важливе значення з огляду на підстави позову - неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань, зокрема щодо належного в повному обсязі та вчасного виконання комплексу робіт, визначених в договорі. Судами попередніх інстанцій не було з`ясовані обставини справи щодо додержання сторонами договору підряду №1607000657 від 20.07.2016 своїх зобов`язань за цим договором, наявність/відсутність обставин, які б свідчили про відсутність вини відповідача у невиконання своїх зобов`язань та/або неможливість належного виконання відповідачем своїх договірних зобов`язань внаслідок дій чи без діяльності позивача, та, як наслідок, наявність підстав для передбаченої договором відповідальності за відповідне порушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 Господарського процесуального кодексу України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Враховуючи вищевикладене, на новому розгляді предметом розгляду у даній справі є вимога позивача про стягнення з відповідача суми пені в розмірі 1 400 299,23 грн., штрафу 7% в розмірі 639 467,25 грн. та судових витрат.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду (ст. 846 ЦК України).

Відповідно до ст. 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

У розумінні наведеної норми основним предметом договору будівельного підряду є результат будівельних робіт - завершений будівництвом об`єкт або закінчені будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації на замовлення замовника, а не процес виконання робіт чи діяльність підрядника на створення об`єкта та його здачу. Додатковим предметом будівельного підряду можуть бути нерозривно пов`язані із місцезнаходженням об`єкта проектні та пошукові роботи щодо розробки за завданням замовника проектної або іншої технічної документації та/або виконання пошукових робіт.

Згідно з положеннями статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, зокрема договорів та інших правочинів.

За змістом статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного (господарського) законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, основне зобов`язання відповідача (відповідно до умов п. 1.1. договору) - є виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" та здати в установлений договором строк закінчений будівництвом об`єкт відповідно до договірної документації.

Водночас, умовами спірного договору також визначено інші обов`язки підрядника, які існують у межах основного зобов`язання, у тому числі обов`язок підрядника щодо дотримання строків виконання всіх етапів підрядних робіт (п. 5.2, 6.4.4, 6.4.11 договору) відповідно до умов договору та календарного плану-графіку виконання робіт.

Відповідальність підрядника за умовами цього договору у вигляді штрафних санкцій (пені, штрафу), передбачена п. 10.3. договору, настає у разі порушення строків виконання робіт, що вказані в п. 5.2.

Підставами позову в частині стягнення з відповідача 1 400 299,23 грн. пені за загальний період нарахування виконання з 31.03.2017 року по 26.02.2018 року та 634 467,25 грн. штрафу слугувало неналежне виконання (прострочення) відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором підряду №1607000657 від 20.07.2016 року, зокрема щодо неналежного в повному обсязі та вчасного виконання комплексу робіт, визначених в договорі.

Як вбачається з умов договору, сторони у п. 10.3. договору передбачили відповідальність у вигляді стягнення пені в розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів - додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Порушення строків виконаних робіт вважаються ті строки, що вказані у пункті 5.2. договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно зі ст. 218 Господарського кодексу України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинення ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведено, що ним вжито усіх належних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Штрафними санкціями згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції (частини перша, друга статті 217 ГК України).

Виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими ГК та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов`язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. До відносин щодо забезпечення виконання зобов`язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення ЦК (частина перша статті 199 ГК України).

Видами забезпечення виконання зобов`язання за змістом положень частини першої статті 546 ЦК є неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток, а частиною другою цієї норми визначено, що договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

При цьому за змістом ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Нормою ст. 231 Господарського кодексу України передбачено розмір штрафних санкцій, зокрема, згідно з ч. 1 указаної статті передбачено, що законом щодо окремих видів зобов`язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Відповідно до ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України у разі якщо порушено господарське зобов`язання, в якому хоча б одна сторона є суб`єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов`язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов`язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення умов зобов`язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); за порушення строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є власником АТ "Укртрансгаз", що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). Єдиним засновником Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є Кабінет Міністрів України. Наведене свідчить про приналежність позивача до державного сектора економіки.

Як було вже було зазначено судом вище, у п. 10.3. договору сторони погодили, що у разі порушення умов щодо строків виконання робіт підрядник сплачує пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, що відповідає розміру пені, встановленого законом, а за прострочення понад 30 днів - додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Порушення строків виконаних робіт вважаються ті строки, що вказані у пункті 5.2. договору.

Крім того, у випадках порушення виконання господарських зобов`язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських відносин обмежень можливості передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України, відповідно до якої сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Тобто, одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 Цивільного кодексу України пеня та штраф є формами неустойки.

Таким чином, чинне законодавство допускає можливість одночасного стягнення з учасника господарських відносин, що порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені, які не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду України від 30.05.2011 року у справі № 42/252, від 27.04.2012 року у справі № 06/5026/1052/2011 та від 09.04.2012 року у справі № 20/246-08, а також у постанові Вищого господарського суду України від 16.02.2016 року у справі № 910/20528/15.

Суд зауважує, що 08.11.2019 року позивачем надано до суду уточнюючий розрахунок штрафних санкцій до підрядника за неналежне виконання умов договору підряду від 20.07.2016 року № 1607000657 станом на 26.02.2018 року, а саме: розмір пені - 579 236,34 грн. та 7% штрафу - 278 894,10 грн.

У постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.01.2020 року у справі № 910/3362/18 викладено позицію, якою розглянуто спір між цими ж сторонами з подібних правовідносин. Так, суд касаційної інстанції вважає, що відсутність у договорі підряду окремо погоджених строків виконання кожного з видів (етапів) робіт та їх вартості не позбавляє позивача права на застосування до боржника відповідальності передбаченої договором, виходячи з загальної вартості невиконаних робіт та з урахуванням загального терміну їх виконання (умови договорів щодо строків дії, виконання, штрафних санкцій аналогічні).

В даному випадку суд враховує позицію Верховного Суду у справі № 910/3362/18 (між цими ж сторонами за подібних правовідносин) щодо можливості нарахування штрафних санкцій з урахуванням загального терміну їх виконання. Суд, здійснивши перевірку наданого позивачем розрахунку, з урахуванням положень ст. 231, 232 Господарського кодексу України та висновків Верховного Суду у справі № 910/3362/18 дійшов висновку про арифметично обґрунтовану заявлену до стягнення пеню в розмірі 579 236,34 грн. та 278 894,10 грн. 7% штрафу.

Також суд відхиляє посилання відповідача щодо наявності підстав для застосування строку позовної давності до вимог про стягнення штрафних санкцій з огляду на таке.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу України для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

З матеріалів справи вбачається, що дозвіл на початок виконання робіт відповідач отримав 07.09.2016 року, про що зазначав сам відповідач у відзиві на позов. Згідно з п. 5.2. договору строк виконання робіт - протягом 12 місяців з моменту отримання письмового дозволу замовника. Тобто прострочення виконання робіт почалося 08.09.2017 року. З даним позовом АТ "Укртрансгаз" звернулося до суду 27.03.2018 року, що підтверджується відтиском штемпеля відділення поштового зв`язку, тобто в межах року з моменту прострочення зобов`язання. А тому посилання відповідача про наявність підстав для застосування строку позовної давності відхиляються як необґрунтовані.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За таких обставин, позовні вимоги Акціонерного товариства "Укртрансгаз" в частині стягнення пені та штрафу підлягають задоволенню частково.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог майнового характеру.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує чи пов`язані ці витрати з розглядом справи.

У випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

За таких обставин, враховуючи те, що судом частково задоволені позовні вимоги, витрати, понесені Акціонерним товариством "Укртрансгаз" по сплаті судового збору за подання позовної заяви та касаційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 року відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" пропорційно розміру задоволених позовних вимог майнового характеру.

Керуючись ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" (ідентифікаційний код 39139461, адреса: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 6, приміщення 5) на користь Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (ідентифікаційний код 30019801, адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/1) грошові кошти: пені - 579 236,34 грн. (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч двісті тридцять шість гривень 34 копійки), штрафу 7% - 278 894,10 грн. (двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот дев`яносто чотири гривні 10 копійок), судовий збір за подання позовної заяви - 12 871,96 грн. (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 96 копійок) та судовий збір за подання касаційної скарги - 25 743,92 грн. (двадцять п`ять тисяч сімсот сорок три гривні 92 копійки).

3. В іншій частині позову відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 23.02.2021р.

Суддя О.В. Котков