Ухвала суду № 91938062, 02.10.2020, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_________________

У Х В А Л А

02.10.2020р. Справа № 905/334/20

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Демідової П.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія», м. Маріуполь Донецької області

до відповідача Приватного акціонерного товариства «Маріупольський Металургійний комбінат імені Ілліча», м.Маріуполь, Донецька область

про стягнення у розмірі 136077,80 грн.,

та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», м.Маріуполь, Донецька область

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія», м.Маріуполь, Донецька область

про стягнення неустойки у розмірі 295412,86грн

без виклику сторін

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія», м. Маріуполь Донецької області звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до Приватного акціонерного товариства «Маріупольський Металургійний комбінат імені Ілліча», м.Маріуполь, Донецька область про стягнення заборгованості у розмірі 136077,80 грн.

Приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» звернулось із зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія» про стягнення неустойки в розмірі 295412,86грн.

21.09.2020р в судовому засіданні було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Вступна та резолютивна частини рішення складені та оголошені іменем України, однак при складанні повного тексту рішення в програмі «Діловодство спеціалізованого суду» стався технічний збій у шаблоні «Прийняття судового рішення», в зв`язку з чим у вступній частині повного тексту рішення після слова «Рішення» відсутнє словосполучення «Іменем України».

Відповідно до ст.243 Господарського процесуального кодексу України, суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки, питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала.

Керуючись ст. 243 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

У Х В А Л И В:

Доповнити вступну частину рішення від 21.09.2020 року у справі 905/334/20 після слова «Рішення» словосполученням «іменем України».

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua

Суддя П.В.Демідова

Суддя П.В. Демідова