Ухвала суду № 91291877, 31.08.2020, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"31" серпня 2020 р. м. Київ Справа № 911/2570/19

за позовом Акціонерного товариства “Укргазвидобування” (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28) в особі філії Газопромислового управління “Полтавагазвидобування” (36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173)

до Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЕРЖ-БУД” (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, буд. 40Б)

про стягнення 69460,32 грн. пені за несвоєчасно поставлений товар згідно договору поставки № 1083/18 від 20.08.2018 р.

Суддя В.М. Бабкіна

секретар судового засідання: Демідова А.А.

від позивача: Перець Б.О. (довіреність № 2-13д від 31.10.2019 р.; свідоцтво адвоката № 3121 від 22.10.2019 р.);

від відповідача: Книшов І.Г. (ордер КВ № 797363 від 01.11.2019 р.).

Обставини справи:

Господарським судом Київської області розглядається справа за позовом Акціонерного товариства “Укргазвидобування” в особі філії Газопромислового управління “Полтавагазвидобування” до Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЕРЖ-БУД” про стягнення 69460,32 грн. пені за несвоєчасно поставлений товар згідно договору поставки № 1083/18 від 20.08.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.08.2020 р. було повідомлено учасників справи, що підготовче засідання у справі № 911/2570/19 відбудеться 31.08.2020 р.

У судовому засіданні 31.08.2020 р. представник відповідача проти позову заперечував, мотивуючи вказане тим, що порушення ТОВ “ДЕРЖ-БУД” умов договору поставки № 1083/18 від 20.08.2018 р. відбулось не з вини останнього, а через відмову позивача прийняти належне виконання постачальником своїх зобов`язань з поставки та через несвоєчасну оплату ним поставленого відповідачем товару, а також наголошував, що за рахунок коштів, сплачених за банківською гарантією, було в повному обсязі сплачено пеню за несвоєчасно поставлений товар; представник позивача підтримував позовні вимоги у повному обсязі, а також вказував, що зміщення строків поставки відбулось не з вини позивача та що банківська гарантія, видана Акціонерним товариством «Банк Альянс», забезпечувала саме невиконання принципалом своїх зобов`язань за договором № 1083/18 від 20.08.2018 р., а не порушення строків виконання таких зобов`язань, що має місце у спірних правовідносинах між сторонами у даній справі.

Також у судовому засіданні 31.08.2020 р. представники позивача та відповідача заявили про надання суду всіх наявних у Акціонерного товариства “Укргазвидобування” в особі філії Газопромислового управління “Полтавагазвидобування” та Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЕРЖ-БУД” доказів, що мають значення для вирішення спору.

Відповідно до частини першої статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Враховуючи, що судом вчинено всі необхідні процесуальні дії, передбачені частиною другою статті 182 ГПК України, для виконання завдань підготовчого провадження у даній справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 21 вересня 2020 р. о 12:20.

Засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

2. Повідомити представників учасників процесу про судове засідання під розписку.

3. Інформацію по справі учасники справи можуть отримувати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Суддя В.М. Бабкіна