Ухвала суду № 90881567, 10.08.2020, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"10" серпня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1947/20Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

розглядаючи справу № 916/1947/20

за позовом Приватного підприємства ,,Юніверсібуд” (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35)

до відповідача: Навчально-виховного комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум” Балтської міської ради Одеської області (66101, Одеська обл., м. Балта, вул. Уварова, буд. 96)

про стягнення 7700604,15 грн,

встановив:

Приватне підприємство ,,Юніверсібуд” звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Навчально-виховного комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум” Балтської міської ради Одеської області заборгованості у розмірі 7700604,15 грн, з яких 4241670,00 грн основного боргу за виконані будівельні роботи, 650275,31 грн неустойки за затримку передачі підряднику будівельного майданчика, 292675,23 грн неустойки за затримку прийняття виконаних робіт, 292675,23 грн неустойки за прострочення оплати виконаних робіт, 296916,90 грн штрафу за прострочення оплати виконаних робіт, 23989,77 грн 3% річних, 12725,01 грн інфляційних нарахувань, 1194894,00 грн витрат на придбання будівельних матеріалів (збитки), 125300,00 грн витрат на охорону об`єкту (збитки), 19482,70 грн витрат на оплату електроенергії (збитки), 550000,00 грн витрат на послуги будівельних механізмів (збитки). Крім того позивач просить стягнути з відповідача 18000,00 грн витрат, понесених у зв`язку з наданням професійної правничої допомоги, та 115509,06 грн судового збору, сплаченого за подачу позову.

В обґрунтування позовних вимог Приватне підприємство ,,Юніверсібуд” посилається на порушення відповідачем умов договору підряду від 07.05.2019 р. № 16-19 в частині: оплати вартості виконаних будівельних робіт; несвоєчасної передачі підряднику будівельного майданчику (фронту робіт); неприйняття в установленому договором порядку частини виконаних підрядником робіт та непідписання частини актів виконаних робіт без будь-якого аргументування; некомпенсації витрат підрядника, що були ним понесені в ході виконання договору.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2020 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/1947/20, призначено її розгляд в порядку загального позовного провадження у підготовчому засіданні з повідомленням учасників справи на 04.08.2020 р.; запропоновано відповідачу подати відзив на позов та докази в обґрунтування своєї позиції в строк до 03.08.2020 р. згідно вимог ст.ст.80,165 ГПК України.

Підготовче засідання 04.08.2020 р. не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Лічмана Л.В. в період з 28.07.2020 р. по 07.08.2020 р. на лікарняному.

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Враховуючи викладене, після виходу судді Лічмана Л.В. з лікарняного суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце підготовчого засідання.

При цьому 04.08.2020 р. надійшов відзив (зареєстрований за вх. № 20609/20) Навчально-виховного комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум” Балтської міської ради Одеської області на позов, у зв`язку з чим суд встановлює Приватному підприємству ,,Юніверсібуд” строк до 25.08.2020 р. для подачі відповіді на відзив, а Навчально-виховному комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум” Балтської міської ради Одеської області – до 07.09.2020 р. для подачі заперечень на відповідь на відзив, якщо вона буде подана.

Керуючись ст.ст.120,121,166,167,233,234,235 ГПК України, суд постановив:

1. Повідомити учасників справи про підготовче засідання, яке відбудеться "08" вересня 2020 р. о 15:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 9 (4-й поверх), тел. (0482)307-988.

2. Неявка представників учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце проведення підготовчого засідання, не перешкоджає його проведенню.

3. Повідомити учасників справи про наявну у суду можливість забезпечити їм участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням онлайн сервісу відеозв`язку ,,EASYCON”.

4. Встановити строк Приватному підприємству ,,Юніверсібуд” до 25.08.2020 р. для подачі відповіді на відзив.

5. Встановити строк Навчально-виховному комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум” Балтської міської ради Одеської області до 07.09.2020 р. для подачі заперечень на відповідь на відзив.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 10.08.2020 року та оскарженню не підлягає.

Копію ухвали надіслати:

- Приватному підприємству ,,Юніверсібуд” на адресу: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35;

- Навчально-виховному комплексу ,,Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум” Балтської міської ради Одеської області на адресу: 66101, Одеська обл., м. Балта, вул. Уварова, буд. 96.

Суддя Л.В. Лічман