Рішення № 90846255, 04.08.2020, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2020 р. м. Київ Справа № 911/1116/20

за позовною заявою Заступника військового прокурора Донецького гарнізону (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17) в інтересах держави в особі

позивача 1 Міністерства оборони України (03168, м. Київ, Повітрофлотський проспект буд. 6; код ЄДРПОУ 00034022)

та позивача 2 Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (49000, м. Дніпро, вул. Феодосійська, буд. 13; код ЄДРПОУ 26614946)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Проект-Актів» (07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 125, оф. 15; код ЄДРПОУ 40186902)

про стягнення 931678,40 грн.

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Абрамової В.Д.

За участю представників сторін:

прокурор: Рудяк А.М.;

від Міністерства оборони України: Зябко А.Л.;

від Східного ТКЕУ: Удод Б.В. (в режимі відеоконференції).

ВСТАНОВИВ:

до Господарського суду Київської області звернувся Заступник військового прокурора Донецького гарнізону з позовною заявою б/№, б/дати (вх. № 1125/20) в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та Східного ТКЕУ до відповідача ТОВ «Проект-Актів» про стягнення 931678,40 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 06.05.2020 відкрито провадження у справі № 911/1116/20 за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 23.06.2020; встановлено процесуальні строки сторонам для подання відзиву, відповіді на відзив та заперечень.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 23.06.2020 закрито підготовче провадження у справі; призначено справу до судового розгляду по суті на 04.08.2020.

Крім цього, ухвалою Господарського суду Київської області від 06.07.2020 задоволено клопотання Позивача 2 про участь в судовому засіданні 04.08.2020 в режимі відеоконференції.

04.08.2020 в судове засідання з`явились Прокурор та представники Позивачів 1, 2. Відповідач в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень № 0103273990597 (копія ухвали від 23.06.2020 вручена Відповідачу 07.07.2020) та № 0103273567899 (копія ухвали від 06.07.2020 вручена Відповідачу 23.07.2020).

Судом встановлено, що Відповідач у встановлений ухвалою суду від 06.05.2020 строк не скористався правом на подачу відзиву на позовну заяву.

Згідно ч. 2 ст. 178 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Враховуючи викладене вище розгляд справи здійснюється судом згідно матеріалів позовної заяви.

В судовому засіданні Прокурор та представники Позивачів 1, 2 позов підтримали і просили задовольнити його повністю.

Зокрема Прокурор зазначив, що між Позивачем 2 та Відповідачем було укладено договір № 129/2018/129 від 07.06.2018 щодо будівництва казарм поліпшеного планування.

Вказаний договір було розірвано у зв`язку з його невиконанням Відповідачем, проте незважаючи на тривалий час невиконання умов договору та його розірвання, Позивачами 1, 2 не було вжито самостійних заходів щодо звернення до суду для відновлення порушених прав та інтересів, у зв`язку з чим 28.04.2020 військовою прокуратурою Донецького гарнізону повідомлено Позивачів 1, 2 про намір здійснювати заходи представницького характеру для захисту порушених інтересів держави.

Згідно ст. 219 ГПК України, після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати (спеціально обладнаного для ухвалення судових рішень приміщення) для ухвалення рішення, оголосивши орієнтовний час його оголошення.

У судовому засіданні 04.08.2020, відповідно до ч. 1 ст. 240 ГПК України, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Детально розглянувши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, дослідивши подані докази та заслухавши доводи Прокурора та представників Позивачів 1, 2, судом встановлено наступне.

07.06.2018 року між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (далі - Позивач 2, замовник) та ПП «Проект-Актів», правонаступником якого є ТОВ «Проект-Актів» (далі - Відповідач, генпідрядник) укладено Договір на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування № 4, 54 омбр, ОК «Схід», м. Бахмут, Донецька обл., військове містечко № 58 № 129/2018/129 (далі - Договір), за умовами якого, замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт із будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 54 омбр, ОК «Схід», м. Бахмут, Донецька обл., військове містечко № 58 (код 45210000-2 - «Будівництво будівель» відповідно до ДК 021:2015) (далі - об`єкт), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

08.05.2019 року між Позивачем 2 та ТОВ «Проект-Актів» укладено Додаткову угоду № 5 до Договору, за умовами якої сторони дійшли згоди внести зміни в п. 1.2, 5.1, 5.1.3 Договору.

Відповідно до пунктів 1.2.-1.5. Договору, генпідрядник зобов`язується у строк по 31.08.2019 без врахування технологічної перерви, пов`язаної з відсутністю кошторисних призначень та фінансування замовника або з причин невідповідності погодних умов технології виконання робіт та інше, виконати роботи з будівництва об`єкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об`єкт). Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт викладено у Додатку № 1 до цього Договору. Власником об`єкту є Замовник. Обсяги робіт по об`єкту можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника.

Пунктом 2.3. Договору обумовлено, що замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

Згідно з пунктами 3.1., 3.2. та 4.2.2. Договору, договірна ціна становить 14514040,80 грн, у тому числі ПДВ - 2419006,80 грн в тому числі вартість робіт:

- на 2018 рік складає 7400101,20 грн, в т.ч. ПДВ 1233350,20 грн, що відповідає бюджетним призначенням замовника на 2018 рік;

- на 2019 рік складає 7113939,60 грн, в т.ч. ПДВ - 1185656,60 грн, що відповідає наявним бюджетним призначенням замовника на 2019 рік.

Зазначена Договірна ціна складена у відповідності до Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) та є твердою, складається генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції згідно з вимогами нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві.

Відповідно до пунктів 4.1.1. - 4.1.3. Договору, розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

Після виконання Генпідрядником робіт по об`єкту (повністю або частково) та надання замовнику документів, зазначених в пп. 4.1.1 Розділу IV Договору, замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовами Договору щодо якості та об`єму, в іншому випадку акти повертаються генпідряднику для усунення зауважень та коригування.

Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються генпідрядником та передаються замовнику, який зобов`язаний протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання цих документів приступити до їх перевірки та приймання виконаних робіт.

За умовами п. 5.1. Договору, термін завершення виконання робіт по об`єкту з урахуванням граничних строків виконання нижченаведених етапів визначається Календарним графіком виконання робіт, який розробляється генпідрядником, погоджується замовником та є невід`ємною частиною цього Договору та становить по 31.08.2019:

1 етап: по 07.08.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: організація будівельного майданчику, планування території, підготовчі роботи; земляні роботи; улаштування фундаменту; улаштування монолітного поясу по фундаментам; улаштування вводів інженерних мереж; розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0; улаштування підлоги по ґрунту до відм. 0.

2 етап: по 10.09.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками; улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху; монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками.

3 етап: по 08.11.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками; улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху; монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками; монтаж вікон 1-го поверху; улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху; улаштування стін цегляних горища; улаштування покрівлі; монтаж вікон 2-го поверху та горища; монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом; улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху.

4 етап: по 29.06.2019 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху; прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі; прокладка внутрішніх мереж тепло, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі; прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі; внутрішня штукатурка стін 1-го поверху; монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху; улаштування бетонної стяжки підлоги 2-2го поверху; внутрішня штукатурка стін 2-го поверху; монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху; утеплення фасаду; улаштування зливної системи.

5 етап: по 21.08.2019 - повинні бути завершені наступні, будівельні роботи: облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху; облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху; прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі; оздоблення фасаду; улаштування зовнішніх сходів; встановлення внутрішніх дверей; внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо); встановлення сантехнічних приладів; улаштування світильників та електрофурнітури; благоустрій території; інші будівельні роботи згідно проекту.

6 етап: по 31.08.2019 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: під`єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації; наведення порядку на об`єкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об`єкту від бруду та пилу тощо); підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на об`єкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві); усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті об`єкта.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляється календарні графіки виконання робіт, які погоджуються Замовником та є невід`ємною частиною цього Договору.

У відповідності до п. 5.1.2 Договору місце виконання робіт: м. Бахмут, Донецька область.

Пунктом 5.1.3 Договору визначено, що генпідрядник зобов`язаний:

- розпочати виконання робіт на об`єкті за Договором протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати підписання Договору обома сторонами та отримання від замовника проектної документації на об`єкт;

- забезпечити введення об`єкта в експлуатацію;

- завершити виконання робіт та передати об`єкт замовнику відповідно до умов Договору не пізніше ніж 31.08.2019, з виконавчою документацією по об`єкту, у тому числі надати «Акт приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

Згідно з пунктами 5.1.4.-5.1.7. Договору, генпідрядник за згодою замовника може завершити виконання робіт, а також забезпечити введення об`єкта в експлуатацію і передати його замовнику достроково.

Зміна строків виконання робіт та передачі об`єкта замовнику здійснюється шляхом підписання сторонами відповідної додаткової угоди до Договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили).

Обставинами, які надають генпідряднику право вимагати від замовника зміни строків виконання робіт, введення в експлуатацію закінченого об`єкту є обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) та обставини, за які відповідає замовник (незабезпечення об`єкту затвердженою проектною чи дозвільною документацією, несвоєчасне виконанні Замовником зобов`язань за Договором, внесення змін до проектно-кошторисної документації).

При цьому генпідрядник зобов`язаний письмово повідомити замовника про наявність відповідних обставин протягом 3 (трьох) календарних днів з дати їх настання.

У разі необхідності замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт по об`єкту, про що письмово повідомляє генпідрядника протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Прийняття такого рішення замовником є підставою для укладення сторонами додаткової угоди до Договору, в тому числі внесення змін до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 3), зміни Договірної ціни Договору, тощо.

У відповідності до п. 5.2. Договору, приймання-передача виконаних робіт по об`єкту здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, якими регламентовано прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію.

Якщо при здійсненні будівництва об`єкту, при введенні його в експлуатацію чи передачі замовнику виникнуть зауваження до стану (якості) робіт по об`єкту, сторони зобов`язані скласти Акт виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень) та строків щодо їх усунення.

Якщо генпідрядник відмовиться взяти участь у складанні чи підписанні вказаного акту, замовник має право скласти цей акт за участю інженера з технічного нагляду, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Визначені у цьому акті зауваження щодо недоліків, недоробок або порушень (якщо такі будуть виявлені) та терміни їх усунення (виправлення) є обов`язковими до виконання генпідрядником, а також є підставою застосування до генпідрядника передбачених Договором штрафних санкцій та відшкодування завданих Замовнику внаслідок порушення умов Договору збитків.

Передача виконаних робіт по об`єкту генпідрядником та їх приймання замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2В, КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо.

Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі їх приймання-передачі та при введенні об`єкта в експлуатацію, які виникли з вини генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених робочою комісією, яка приймає об`єкт.

У разі відмови генпідрядника усунути такі недоліки, замовник може, усунути їх самостійно або із залученням третіх осіб. При цьому витрати, пов`язані з усуненням недоліків, компенсуються генпідрядником протягом п`яти календарних днів з дня пред`явлення замовником письмової вимоги до генпідрядника.

Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені генпідрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від приймання об`єкта та вимагати компенсації збитків.

Відповідно до п. 5.3. Договору, забезпечення робіт по об`єкту проектною документацією здійснюється замовником.

Передача некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що не відповідає Державним будівельним нормам та Державним стандартам України не дозволяється.

Генпідрядник зобов`язаний забезпечувати виконання робіт по об`єкту необхідними матеріально-технічними (зокрема - будівельними матеріалами, обладнанням, устаткуванням, виробами, механізмами та конструкціями тощо) та енергетичними ресурсами.

При цьому генпідрядник відповідає за їх належну якість та відповідність вимогам чинного законодавства, проектній документації, умовам Договору.

Згідно з п. 5.4. Договору, генпідрядник за погодженням з замовником може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників);

Генпідрядник відповідає перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов`язань за Договором, а перед замовником - за невиконання зобов`язань субпідрядниками;

Генпідрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює належні умови та контролює виконання ними договірних зобов`язань;

Субпідрядники, що залучаються генпідрядником до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

У відповідності до п. 6.1. Договору, замовник зобов`язаний, зокрема своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані роботи; приймати виконані роботи згідно типових форм № КБ-3 «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», та № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»; протягом 5 (п`ять) календарних днів після підписання сторонами Договору передати генпідряднику з оформленням відповідного акту приймання-передачі будівельний майданчик для виконання робіт по об`єкту та проектну документацію на об`єкт; своєчасно, відповідно до умов Договору здійснювати фінансування об`єкта; приймати у встановленому порядку виконані роботи шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних генпідрядником робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми № КБ-3) після оформлення виконавчої технічної документації.

У відповідності до п. 6.3. Договору, генпідрядник зобов`язаний, зокрема протягом 5 (п`яти) календарних днів після підписання сторонами Договору прийняти від замовника з оформленням відповідного акту приймання-передачі будівельний майданчик для виконання робіт по об`єкту та проектну документацію на об`єкт; забезпечувати виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства у строки, встановлені Договором; у разі невиконання своїх зобов`язань за Договором сплатити замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції, а також повернути замовнику відповідну частку сплачених останнім за умовами Договору коштів; інформувати замовника про виконання робіт за Договором, наявність обставин, що перешкоджають їх виконанню, сприяють погіршенню якості робіт, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

Згідно п. 7.2. Договору, у разі невиконання або неналежного виконання зобов`язань за Договором, генпідрядник сплачує замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня).

Пунктом 7.4. Договору сторонами узгоджено види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до генпідрядника за Договором:

- за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів та календарного графіку виконання робіт, визначених пунктом 5.1. Договору, стягується пеня у розмірі 0,2% від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт;

- за виконання робіт неналежної якості - штраф в розмірі 25 % від вартості неякісно виконаних робіт;

- за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати - пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Додатком № 3 до Договору сторонами узгоджено поетапний календарний графік виконання робіт.

10.07.2019 Позивачем 2 на адресу генпідрядника направлено претензію № 516/ю/2907 щодо порушення строків виконання робіт на 10 днів та нараховано штрафні санкції: стягнення пені у розмірі 75723,30 грн.

Станом на 25.07.2019 Відповідачем не було закінчено виконання робіт 4-го етапу, у зв`язку з чим замовником на адресу генпідрядника направлено другу претензію № 516/ю/3184 щодо стягнення пені в розмірі 121157,38 грн та штрафу у розмірі 265031,76 грн за порушення строків виконання робіт за 4-м етапом ще на 16 днів.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.11.2019 у справі № 910/12202/19 стягнуто з Відповідача на користь Позивача 2 171496,62 грн пені та 230860,70 грн штрафу за порушення термінів виконання робіт 4-го етапу за Договором на 26 днів.

У зв`язку з подальшим невиконанням генпідрядником умов Договору, замовником було прийняте рішення про одностороннє розірвання договору та 13.09.2019 на адресу генпідрядника скеровано відповідне повідомлення № 516/3/3941 про розірвання Договору.

Згідно з вказаним повідомленням датою одностороннього розірвання Договору є 23.09.2019.

Отже, станом на 23.09.2019 Відповідачем не виконано зобов`язання відповідно до умов Договору, а саме: положень п. 5.1., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 6.3.2. Договору в ред. Додаткової угоди від 08.05.2019 № 5 щодо завершення виконання робіт за 4-м етапом на 86 днів, період прострочення з 30.06.2019 до 23.09.2019, та за 5 етапом на 33 дні, період прострочення з 22.08.2019 до 23.09.2019.

При направленні повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку замовником повідомлено генпідрядника про необхідність сплатити штрафні санкції за невиконання (неналежне виконання) зобов`язань до дати розірвання Договору.

28.11.2019 замовником на адресу генпідрядника направлено претензію № 516/ю/5264 щодо стягнення пені у розмірі 685989,60 грн та штрафу у розмірі 245688,80 грн за порушення строків виконання робіт за 4-м етапом за Договором на 60 днів та 5-м етапом на 33 дні. Однак вказана претензія залишена Відповідачем без реагування.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 11, 629 ЦК України, договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

Зобов`язання в силу вимог ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу і інших актів законодавства. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічна за змістом норма міститься у п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.

Укладений між сторонами правочин за своєю правовою природою є договором підряду, а відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За умовами п. 5.1 Договору термін завершення виконання робіт по об`єкту з урахуванням граничних строків виконання нижченаведених етапів визначається Календарним графіком виконання робіт, який розробляється генпідрядником, погоджується замовником та є невід`ємною частиною цього Договору та становить по 31.08.2019:, зокрема:

4 етап: по 29.06.2019 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху; прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі; прокладка внутрішніх мереж тепло, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі; прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі; внутрішня штукатурка стін 1-го поверху; монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху; улаштування бетонної стяжки підлоги 2-2го поверху; внутрішня штукатурка стін 2-го поверху; монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху; утеплення фасаду; улаштування зливної системи.

5 етап: по 21.08.2019 - повинні бути завершені наступні, будівельні роботи: облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху; облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху; прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі; оздоблення фасаду; улаштування зовнішніх сходів; встановлення внутрішніх дверей; внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо); встановлення сантехнічних приладів; улаштування світильників та електрофурнітури; благоустрій території; інші будівельні роботи згідно проекту.

Таким чином, роботи по четвертому етапу мали бути виконані відповідачем в строк до 29.06.2019, по п`ятому етапу - до 21.08.2019.

Однак, будь-яких доказів на підтвердження виконання всіх обумовлених робіт та у строки за четвертим та п`ятим етапами, матеріали справи не містять, а Відповідачем не надано.

Відповідно до частин 1, 2, 7 статті 193 ГК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається.

За змістом статей 525-527 ЦК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Відтак, як встановлено судом, Відповідачем допущено порушення взятих на себе зобов`язань за Договором, в частині виконання робіт за четвертим та п`ятим етапами у строки, обумовлені Договором.

Згідно з частиною 1 статті 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до статей 216, 218 ГК України, порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій в порядку, передбаченому законодавством та договором.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання (частина 1 статті 230 Господарському кодексі України).

У відповідності до норм частини 1 статті 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Суд зазначає, що за порушення у сфері господарювання учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами та договором (частина друга статті 193, частина перша статті 216 та частина перша статті 218 ГК України).

Одним із видів господарських санкцій згідно з частиною другою статті 217 ГК України є штрафні санкції, до яких віднесено пеню.

Розмір штрафних санкцій відповідно до частини четвертої статті 231 ГК України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Такий вид забезпечення виконання зобов`язання (та одночасно вид відповідальності за неналежне виконання/невиконання зобов`язання) як пеня та механізм її нарахування встановлено частиною третьою статті 549 ЦК України, частиною шостою статті 231 ГК України та частиною шостою статті 232 ГК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 549 ЦК України, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 7.4 Договору сторонами узгоджено види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до генпідрядника за Договором - за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1 Договору, стягується пеня у розмірі 0,2% від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт.

Перевіривши надані Прокурором розрахунки пені та штрафу судом встановлено, що розрахунки є обґрунтованими та арифметично правильними.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач під час розгляду справи не надав суду жодних доказів, які б спростовували заявлені позовні вимоги та свідчили про відсутність у нього обов`язку сплатити заявлені до стягнення суми пені та штрафу.

За таких обставин суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Судовий збір у сумі 13975,18 грн відповідно ст. 129 ГПК України покладається судом на Відповідача та підлягає стягненню з Відповідача на користь прокуратури.

Керуючись ст. 129, 233, 238, 240, 241, 256, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Проект-Актів» (07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 125, оф. 15; код ЄДРПОУ 40186902) на користь Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (49000, м. Дніпро, вул. Феодосійська, буд. 13; код ЄДРПОУ 26614946) 685989 (шістсот вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) грн 60 коп. пені та 245688 (двісті сорок п`ять тисяч шістсот вісімдесят вісім) грн 80 коп. штрафу.

3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Проект-Актів» (07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 125, оф. 15; код ЄДРПОУ 40186902) на користь Військової прокуратури об`єднаних сил (84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21; код ЄДРПОУ 39969443; Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, КПВК 0901010, р/р UA228201720343110002000025746) 13975 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн 18 коп. судового збору.

4.Видати накази після набрання рішенням законної сили.

5.Копію рішення надіслати сторонам.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд Київської області протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Повний текст рішення виготовлено і підписано 07.08.2020.

Суддя С.Ю. Наріжний