Рішення № 89699650, 27.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69907/17-ц

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2019 року Печерський районний суд міста Києва

у складі: головуючого судді - Писанця В.А.,

при секретарі судових засідань - Московенку В.І.,

за участю: представника позивача - ОСОБА_1 ,

представника відповідача - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Дніпропетровського відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту», про стягнення заборгованості за трудовими угодами, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач ОСОБА_3 звернулася до суду із позовом до публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Дніпропетровського відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» та з урахуванням заяви про збільшення розміру просить стягнути заборгованість за трудовими угодами №№ 55, 56, 57, 70 від 05 травня 2016 року у розмірі 97 927,08 грн., з яких: 73 450,00 грн. основного боргу; 19 864,94 грн. інфляційних втрат; 4 612,14 грн. 3 % річних, витрат зі сплати судового збору, а також компенсацію за відрив від звичайних занять у розмірі 717,12 грн., із розрахунку за одне судове засідання 358,56 грн., мотивуючи вимоги тим, що згідно умов вищевказаних трудових угод, укладених з відповідачем, нею було виконано проектні роботи, а останній виконанні роботи прийняло, проте передбачену договорами оплату за їх виконання не здійснило, а тому ОСОБА_3 вважає, що її право на отримання винагороди за працю порушено та просить задовольнити позов в заявлений нею спосіб.

Ухвалою судді від 14 грудня 2017 року відкрито провадження у справі та призначено її до судового розгляду.

15 грудня 2017 року набрала чинності нова редакція Цивільного процесуального Кодексу України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII.

У встановлений законом строк, відповідач подав відзив на позов та просив відмовити в задоволені позовних вимог в повному обсязі.

Ухвалою суду від 22 серпня 2018 року розгляд даної справи призначено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін, сторонам роз`яснено підстави, час та черговість подання заяв по суті справи.

Вислухавши представника позивача, який в судовому засіданні вимоги позову з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог підтримав та просив задовольнити, представника відповідача, яка проти задоволення позову заперечувала, просила відмовити в повному обсязі, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 05 травня 2016 року між сторонами було укладено трудові угоди №№ 55, 56, 57 та 70 (а.с. 14-16, 19-21, 24-26, 29-31).

-за умовами угоди № 55 позивач взяв на себе зобов`язання виконати індивідуально визначену роботу - проектні роботи по об`єкту «Виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції непарної колії перегону Бердичів -Михайленки (34 ПК4-45 ПК4); Південно-Західної залізниці до 31 серпня 2016 року;

-за умовами угоди № 56 позивач взяв на себе зобов`язання виконати індивідуально визначену роботу - проектні роботи по об`єкту «Виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції непарної колії ст. Бердичів , перегону Бердичів-Михайленка ( 26 ПК1-34 ПК3); заміни стрілочних переводів новими по ст. Бердичів №№4,8,10,18 Південно-західної залізниці до 31 серпня 2016 року;

-за умовами угоди № 57 позивач взяв на себе зобов`язання виконати індивідуально визначену роботу - проектні роботи по об`єкту «Виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції непарної колії перегону Бердичів-Михайленки ст. Михайленки ( 45 ПК5-54 ПК9); заміни стрілочних переводів новими по ст. Михайленки №№1,11 Південно-західної залізниці до 31 серпня 2016 року;

-за умовами угоди № 70 позивач взяв на себе зобов`язання виконати індивідуально визначену роботу - проектні роботи по об`єкту «Виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції непарної колії перегону Юрківка-Журавлівка ( 1182 ПК8 -1194 ПК10), Південно-західної залізниці до 31 серпня 2016 року.

В свою чергу відповідач взяв на себе зобов`язання виплатити ОСОБА_3 за договором № 55 винагороду у розмірі 16 564,00 грн., за договором № 56 винагороду в сумі 19 320,00 грн., за договором № 57 винагороду у розмірі 19 160,00 грн. та за договором № 70 винагороду в сумі 18 406,00 грн. протягом 15 днів після підписання акту прийому передачі виконаних робіт.

Позивач взяті на себе зобов`язання за вищевказаними договорами виконав в повному обсязі, що підтверджується зведеними кошторисами виконаних робіт (а.с. 17, 22, 27, 32) та актами прийому передачі виконаних робіт (а.с. 18, 23, 28, 33), разом з цим передбачену договорами винагороду, на момент розгляду справи у суді, не отримала.

Загальна заборгованість публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Дніпропетровського відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» перед ОСОБА_3 за вищевказаними трудовими угодами складає 73 450,00 грн.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно ч.1 ст. 854 ЦК України - якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Факт передачі ОСОБА_3 . Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» в особі Дніпропетровського відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» виконаної роботи за вищевказаними трудовими угодами та прийняття її останнім підтверджується актами виконаних робіт (а.с. 18, 23, 28, 33).

Зі змісту ст. 526 ЦК України вбачається, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 530 ЦК України встановлено, що у разі, якщо у зобов`язання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За наведених обставин суд приходить до висновку про доведеність та обґрунтованість позовних вимог в частині стягнення невиплаченої винагороди за вищевказаними трудовими угодами у розмірі 73 450,00 грн.

Пунктом 6.1. трудових угод передбачено, що за невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за угодою сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Зазначені трудові угоди за своїм змістом, та з урахуванням положень ст. 837 ЦК України є складним зобов`язанням, що складається з двох зобов`язань: правовідношення, в якому виконавець повинен виконати роботу, а замовник має право вимагати виконання цього обов`язку та правовідношення, в якому замовник зобов`язаний оплатити виконану роботу, а виконавець має право вимагати від замовника відповідної оплати.

Зі змісту ст. ст. 524, 533-535, 625 ЦК України грошовим є зобов`язання, яке виражається в грошових одиницях України (грошовому еквіваленті в іноземній валюті), тобто будь-яке зобов`язання зі сплати коштів.

З урахуванням положень ч. 3 ст. 510 ЦК України грошовим слід вважати будь-яке зобов`язання, що складається, в тому числі, з правовідношення, в якому праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій, відповідає кореспондуючий обов`язок боржника сплатити грошові кошти на користь кредитора, зокрема, і трудові угоди від 05 травня 2016 року, в яких установлена винагорода у розмірі ціни робіт.

Відповідно до змісту ст.ст. 610, 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом.

Згідно пп. 4.2 п. 4 вказаних трудових угод, термін оплати виконаної роботи/наданих послуг, визначено сторонами, напротязі 15 календарних днів після підписання Актів прийому-передачі виконаних/робіт наданих послуг (а.с. 18, 23, 28, 33).

Актами прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг за вказаними трудовими угодами підписано сторонами 08 та 30 червня 2016 року, разом з цим на момент розгляду справи у суді відповідачем виплату винагороди за вказаним договором позивачу не здійснено.

Частиною 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

В уточненій позовній заяві містяться розрахунки 3 % річних та індексу інфляції (а.с. 51-54) згідно яких, загальна сума 3% річних від простроченої суми складає 4 612,14 грн., інфляційне збільшення богу 19 864,94 грн.

Згідно ч. 1 ст. 138 ЦПК України, витрати, пов`язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх представників, а також наймання житла, несуть сторони.

Відповідно до ч. 2 ст. 138 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того, зазначені вимоги позивача в уточненій позовній заяві, а саме щодо стягнення з відповідача компенсацію за відрив від звичайних занять не підлягають задоволенню через необґрунтованість та недоведеністю належними та допустимими доказами.

Разом з тим, позивач не надав жодного доказу на підтвердження оплати вказаних витрат на паливо у зв`язку з переїздом в судове засідання з міста Дніпро.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим кодексом випадках. Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи (за винятком тих осіб, які не мають цивільної процесуальної дієздатності), в інтересах яких заявлено вимоги.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 82 цього Кодексу.

Належних та допустимих доказів, в розумінні ст. ст. 77, 78, на підтвердження факту оплати позивачу винагороди за виконані робити, відповідачем суду не надані.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 24, 533-535, 625, 610, 612, 837, 854 ЦК України, 1-18, 77, 78, 81, 82, 95, 141, 228, 229, 235, 241, 244, 245, 258, 259, 263-265, 268, 280, 284, 289, 354 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_3 до публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Дніпропетровського відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту», про стягнення заборгованості за трудовими угодами - задовольнити частково.

Стягнути з акціонерного товариства «Українська залізниця» (03680, м. Київ, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815) на користь ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ) заборгованість за трудовими угодами від 05 травня 2016 року у розмірі 97 927,08 грн. та судовий збір в сумі 905,88 грн.

В задоволенні решти вимог позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом тридцяти днів з дня проголошення судового рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено 05 червня 2020 року.

Суддя В. А. Писанець