Ухвала суду № 89211164, 12.05.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про повернення зустрічної позовної заяви

12.05.2020м. ДніпроСправа № 904/1273/20

Суддя Загинайко Т.В., розглянувши матеріалиПриватне акціонерне товариство "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"< Текст >

за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (51400, м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Соборна, буд. 76; ідентифікаційний код 0178353; e-mail: KiselUN@dtek.com)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ"(49102, м. Дніпро, вул. Фосфорна, буд. 8; ідентифікаційний код 32366707; e-mail: officeenergo@ukr.net)

про стягнення 149 585 грн. 45 коп.

у справі

за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Електропівденмонтаж" (49102, м. Дніпро, вул. Фосфорна, буд. 8; ідентифікаційний код 32366707)

до Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля" (51400, м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Соборна, буд. 76; ідентифікаційний код 0178353)

про стягнення 1 423 363 грн. 91 коп.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Електропівденмонтаж" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх. №1133/20 від 03.03.2020р.), в якій просить стягнути з відповідача - Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля" 1 423 363 грн. 91 коп., що складає 1 156 000 грн. 00 коп. - заборгованість по оплаті вартості робіт, виконаних за договором підряду від 17.12.2018р. № 800-ПУ-ШУТр, 23 656 грн. 20 коп. - 3% річних, 16 519 грн. 55 коп. - інфляційних втрат за прострочення оплати та 227 188 грн. 16 коп. - пені.

Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтею 162 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2020р. позовну заяву залишено без руху та позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви протягом 7-ми днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Позивачем подано заяву (вх. №12526/20 від 13.03.2020р.) про усунення недоліків на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2020, відповідно до якої було усунуто недоліки позовної заяви.

Відповідно до частини 3 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2020р. було прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 16.04.2020 о 12:30год.

Відповідач у клопотанні (вх.16695/20 від 07.04.2020) про відкладення слухання справи просить продовжити строк на надання відзиву на позовну заяву, продовжити строк підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання, не раніше дати завершення обмежувальних карантинних заходів в країні.

09.04.2020 від позивача через систему "Електронний суд" надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якій просить забезпечити проведення судового засідання у справі №904/1273/20, що призначене 16.04.2020 на 12:30 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою додатку Zoom.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.04.2020 було відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Електропівденмонтаж" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою додатку Zoom.

13.04.2020р. до суду надійшов зустрічний позов (вх.№1775/20 від 13.04.2020р.) Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Електропівденмонтаж" про стягнення 149 585 грн. 45 коп. - неустойки, нарахованої на підставі договору підряду від 17.12.2018 №800-ПУ-ШУТр. Також Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Павлоградвугілля" у зустрічному позові просить відстрочити сплату судового збору до прийняття рішення у справі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2020 у справі №904/1273/20 зустрічний позов Приватного акціонерного товариства "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" про стягнення 149 585 грн. 45 коп. - залишено без руху; встановлено позивачу за зустрічним позовом строк для усунення недоліків - 3 дні з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, але не раніше закінчення карантинних заходів в Україні (24.04.2020), а саме: - зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додані до зустрічного позову (з доказами направлення відповідачу за зустрічним позовом); - надати попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи (з доказами направлення відповідачу за зустрічним позовом); - надати підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (з доказами направлення відповідачу за зустрічним позовом); - надати докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі 2 243 грн. 78 коп. з інформацією про його зарахування до спеціального фонду державного бюджету; або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

В подальшому від Приватного акціонерного товариства "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" до суду надійшла заява (вх. №19808/20 від 06.05.2020) про уточнення позовних вимог (в порядку статті 174 ГПК України), в якій з метою усунення недоліків повідомляє про те, що: - письмові докази, що вказані в зустрічній позовній заяві (Договір підряду (ремонт на території замовника) від 17.12.2018 №800-ПУ-ШУТр., специфікація від 17.12.2019, акт передачі в ремонт від 04.05.2019, акт №905291 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019р. від 28.05.2019) є в наявності у ТОВ "НВК "ЕНЕРГОПІВДЕНМОНТАЖ" у вигляді оригіналів; - позивач за зустрічним позовом очікує понести судові витрати за сплату судового збору; - ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до суду з метою стягнення з відповідача ТОВ "НВК "ЕНЕРГОПІВДЕНМОНТАЖ" неустойки в розмірі 149 585 грн. 45 коп. за Договором підряду (ремонт на території замовника) від 17.12.2018 №800-ПУ-ШУТр., тобто не подавався позов до суду з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Проте, як вбачається, не всі недоліки поданої зустрічної позовної заяви було усунено Приватним акціонерним товариством "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2020 у справі №904/1273/20 про залишення без руху зустрічної позовної заяви, а саме не надано доказів сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі 2 243 грн. 78 коп. з інформацією про його зарахування до спеціального фонду державного бюджету; або документів, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до частини 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

З огляду на викладене, суд вважає, що зустрічна позовна заява підлягає поверненню.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 4 статті 174, статтями 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Повернути Приватному акціонерному товариству "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (51400, м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Соборна, буд. 76; ідентифікаційний код 0178353) зустрічний позовн Приватного акціонерного товариства "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (51400, м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Соборна, буд. 76; ідентифікаційний код 0178353) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ"(49102, м. Дніпро, вул. Фосфорна, буд. 8; ідентифікаційний код 32366707) про стягнення 149 585 грн. 45 коп.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 12.05.2020.

Ухвала може бути оскаржена в в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Додаток. 1. Зустрічний позов з додатками.

2. Заява про уточнення позовних вимог (в порядку статті 174 ГПК України) з

додатками.

Суддя Т.В. Загинайко