Ухвала суду № 88243623, 17.03.2020, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"17" березня 2020 р.м. Одеса справа № 916/330/20 Господарський суд Одеської області у складі судді Петренко Н.Д.,

розглядаючи справу № 916/330/20

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТА-КАПІТАЛ» /ЄДРПОУ 36124300, адреса - 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21, e-mail: meta.post@luks-ua.com/

до відповідача: приватного підприємства «Будівельна фірма «КАЛІПСО» /ЄДРПОУ 37007944, адреса - 65091, м. Одеса, вул. Південна, буд. 26, e-mail: bfkalipso@gmail.com/

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРІОРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» /01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 17/52-А, ЄДРПОУ 33948150, e-mail: smeta@interiors.com.ua

про повернення авансового платежу та стягнення штрафних санкцій у розмірі 37 439,59 грн.

В С Т А Н О В И В:

Господарським судом Одеської області слухається справа № 916/330/20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТА-КАПІТАЛ» до приватного підприємства «Будівельна фірма «КАЛІПСО» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРІОРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» про повернення авансового платежу за договором підряду на будівництво № 28/03-2017 року та стягнення штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання у загальному розмірі 37 439,59 грн., з яких 3% річних - 2 638,36 грн., інфляційні втрати - 4 832,74 грн., неустойка - 29968,49 грн. та судовий збір - 2102,00 грн.

Ухвалою про відкриття провадження від 25.02.2020 року судове засідання для розгляду справи по суті з повідомленням сторін призначено на 18.03.2020 року о 12:00 год.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та розпорядженням Одеського міського голови від 15.03.2020 року № 218 «Про тимчасове зупинення роботи об`єктів загального користування, розташованих у м. Одесі, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19», запроваджено карантин з протидії поширюванню коронавіруса COVID-19 у період з 12 березня по 03 квітня 2020 року.

Рішенням зборів суддів господарського суду Одеської області від 16.03.2020 року, затвердженого протоколом № 916-3/2020 у період дії вказаного карантину рекомендовано перенести судові засідання за межі призначеного строку.

Враховуючи викладене судове засідання, призначене на 18.03.2020 року о 12:00, відкладається на 22.04.2020 року о 10:15 год.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.120 Господарського процесуального кодексу України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Приймаючи до уваги вказане, суд повідомляє учасників справи про дату наступного судового засідання по справі № 916/330/20.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України суд

УХВАЛИВ:

1. Повідомити учасників справи про судове засідання, відкладене на "22" квітня 2020 р. о 10:15 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 10 (5 поверх), тел. 0(482) 307-981.

2. Неявка представників учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце проведення підготовчого засідання, не перешкоджає його проведенню.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщень судів до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала складена та підписана 17.03.2020 року.

Ухвала набрала законної сили 17.03.2020 року та оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Д. Петренко