Ухвала суду № 88149656, 12.03.2020, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"12" березня 2020 р. Справа № 924/1305/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С.В. при секретарі судового засідання Маєвській Н.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів

до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд” м. Миколаїв

про стягнення 2167139,13 грн.

про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд” надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Представники сторін:

позивач: не з`явився

відповідач : не з`явився

встановив:

Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління м. Львів звернулося до суду з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд” м. Миколаїв про стягнення 2167139,13 грн., з яких 869434,98 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. №125, 543396,86 грн. штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, 754307,29 грн. різниці між вартістю не виконаних робіт та вартістю не оплачених робіт та про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд” надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Суд своєю ухвалою від 16.12.2019р. відкрив провадження у справі № 924/1305/19.

За результатами підготовчих засідань проведених 15.01.2020р., 03.02.2020р., 10.02.2020р., 27.02.2020р. та 12.03.2020р., суд вважає за необхідне закрити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 121, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу № 924/1305/19 до судового розгляду по суті.

Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 11 год. 00 хв., „26” березня 2020р.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Роз`яснити, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених статтею 202 ГПК України. У разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою:http://km.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 12.03.2020р. та оскарженню не підлягає.

Суддя С. В. Гладій

Віддрук. 4 примірника:

1- в наряд,

2,3- позивачу (79007, м. Львів, вул. Ветеранів,2 та 79017, м. Львів, вул. Мечнікова, 16)(реком. з повід.)

4- відповідачу ( АДРЕСА_1 73 АДРЕСА_2 )(реком. з повід.)