Ухвала суду № 87962743, 03.03.2020, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_________________

УХВАЛА

"03" березня 2020 р.Справа № 924/130/19

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши клопотання про повернення судового збору у справі

за позовом заступника військового прокурора Львівського гарнізону, м. Львів в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах:

1. Міністерства оборони України, м. Київ

2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів

до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв

про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд" на користь Західного територіально квартирно - експлуатаційного управління штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. № 23 у розмірі 71880,79 грн. та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2019 року на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Заступника військового прокурора Львівського гарнізону в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах: 1. Міністерства оборони України, 2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд" про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд" на користь Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. № 23 у розмірі 71880,79 грн. та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 11.02.2019 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Заверусі С.В.

Ухвалою суду від 13.02.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 15.04.2019р. по справі № 924/130/19 постановлено позов залишити без розгляду.

28.02.2020р. військовою прокуратурою Львівського гарнізону подано клопотання про повернення судового збору.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв`язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням).

Відповідно до абзацу 2 пункту 6 Інформаційного листа Вищого господарського суду України № 01-06/704/2012 від 23.05.2012р. "Про деякі питання застосування Закону України "Про судовий збір", повернення сплачених сум судового збору з державного бюджету має здійснюватися згідно ухвали господарського суду, з цією метою відповідні ухвали мають виготовлятися у двох примірниках (оригіналах), один з яких залишається у матеріалах справи, а інший надсилається особі, яка сплатила судовий збір до державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги прийняття господарським судом ухвали про залишення позову без розгляду заступника військового прокурора Львівського гарнізону, зважаючи на те, що в ухвалі господарського суду Хмельницької області від 15.04.2019р. судом не вирішувалося питання щодо повернення з державного бюджету на користь військової прокуратури Львівського гарнізону судового збору, суд задовольняє клопотання військової прокуратури Львівського гарнізону від 28.02.2020р. та повертає з Державного бюджету України військовій прокуратурі Львівського гарнізону судовий збір в сумі 2379,50 грн., сплачений згідно платіжного доручення № 1424 від 22.12.2018р.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Закону України "Про судовий збір", суд

УХВАЛИВ:

Повернути військовій прокуратурі Західного регіону України (ідентифікаційний код 38326057, банк отримувача – Держказначейська служба України, м. Київ, код банку отримувача – 820172, рахунок отримувача – 35210081082783) з Державного бюджету України судовий збір в розмірі 2379,50 грн. (дві тисячі триста сімдесят дев`ять гривень 50 коп.), сплачений платіжним дорученням № 1424 від 22.12.2018р.

Додаток: оригінал платіжного доручення № 1424 від 22.12.2018р.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Заверуха

Віддрук. 2 прим.: 1 - до справи; 2 - заявнику (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 20) - рек. з пов. про вручення.