Ухвала суду № 87868819, 27.02.2020, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"27" лютого 2020 р. Справа № 924/1305/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С.В. при секретарі судового засідання Маєвській Н.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів

до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд” м. Миколаїв

про стягнення 2167139,13 грн. штрафних санкцій

про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд” надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Представники сторін:

позивач: Бондаренко В.В. – за довіреністю №515/8/55 від 09.01.2020р.

відповідач : не з`явився

ВСТАНОВИВ:

16.12.2019р. до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд” м. Миколаїв про стягнення 2167139,13 грн., з яких 869434,98 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. №125, 543396,86 грн. штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, 754307,29 грн. різниці між вартістю не виконаних робіт та вартістю не оплачених робіт та про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд” надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Ухвалою суду від 16.12.19р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №924/1305/19, розгляд справи вирішено проводити за правилами загального позовного провадження та підготовче провадження призначено на 15.01.2020р.

Ухвалою суду від 15.01.20р. в підготовчому засіданні оголошено перерву до 03.02.2020р.

За результатами підготовчого засідання 03.02.2020р. постановлено ухвалу про оголошення в підготовчому засіданні перерви до 10.02.2020р.

Ухвалою суду від 10.02.2020р. продовжено строк підготовчого провадження у справі №924/1305/19 на тридцять днів та відкладено підготовче засідання на 27.02.2020р.

Відповідач в підготовче засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу до ч.ч. 2,3 ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою; повідомлення здійснюється шляхом вручення ухвали у порядку, передбаченому ГПК України для вручення судових рішень.

За результатами підготовчого засідання 27.02.2020р. постановлено ухвалу про оголошення в підготовчому засіданні перерви до 12.03.2020р.

У зв`язку із неявкою в підготовче засідання відповідача, суд вважає за належне, відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК України повідомити відповідача, про час, дату та місце наступного підготовчого засідання.

Керуючись ст. ст. 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Повідомити відповідача товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд” м. Миколаїв про те, що наступне підготовче засідання у справі №924/1305/19, відбудеться о 09:30 год. „12” березня 2020 року.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1.

Ухвала набрала чинності 27.02.2020р. та оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Гладій

Віддрук. 4 примірника:

1- в наряд,

2,3- позивачу (79007, м. Львів, вул. Ветеранів,2 та 79017, м. Львів, вул. Мечнікова, 16)(реком. з повід.)

4- відповідачу ( АДРЕСА_1 )(реком. з повід.)

Виготовлено з автоматизованої

системи документообігу суду

секретар судового засідання Н.В. Маєвська

27.02.2020р.