Ухвала суду № 87329102, 03.02.2020, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"03" лютого 2020 р. Справа № 924/1305/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С.В. при секретарі судового засідання Маєвській Н.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів

до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв

про стягнення 2167139,13 грн.

про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довірку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Представники сторін:

позивач: Бондаренко В.В. - за довіреністю №515/8/55 від 09.01.2020р.

відповідач : не з`явився

ВСТАНОВИВ:

16.12.2019р. до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Львів до товариства з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв про стягнення 2167139,13 грн., з яких 869434,98 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018р. №125, 543396,86 грн. штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, 754307,29 грн. різниці між вартістю не виконаних робіт та вартістю не оплачених робіт та про зобов`язання ТОВ „Будівельна фірма „Укрінбуд" надати Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню коригувальні акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довірку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3).

Ухвалою суду від 16.12.19р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №924/1305/19, розгляд справи вирішено проводити за правилами загального позовного провадження та підготовче провадження призначено на 15.01.2020р.

03.02.2020р. позивач на адресу суду подав клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи в якому просить долучити до матеріалів справи у якості доказів корії наступних документів, а саме кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серія АТ №002787 від 29.10.2014р., виданий ОСОБА_4., свідоцтво про підвищення кваліфікації №869 від 25.01.2019р. на ім`я ОСОБА_1 , кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серія АТ №007292 від 12.09.2018р., виданий ОСОБА_2., свідоцтво про підвищення кваліфікації №3289 від 03.08.2018р. на ім`я ОСОБА_2 , кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури серія АТ №000960 від 07.08.2012р., виданий ОСОБА_3., свідоцтво про підвищення кваліфікації №871 від 25.01.2019р. на ім`я ОСОБА_3 , положення про групу (технічного нагляду4 за будівництвом) від 10.06.2019р., функціональні обов`язки начальника групи (технічного нагляду за будівництвом) від 10.06.2019р., посадова інструкція провідного спеціаліста групи (технічного нагляду за будівництвом) від січня 2018р., витяг з наказу №246 від 25.12.2015р., положення про загальний відділ Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління від 11.01.2016р., витяг з наказу №283 від 24.05.2019р., витяг з наказу №232 від 12.07.2018р., положення про Західне територіально-експлуатаційне управління за 2018р., договір №187 від 02.07.2018р., додаток №1 до договору №187 від 02.07.2018р. (положення), додаток №2 до договору №187 від 02.07.2018р. (протокол узгодження договірної ціни від 02.07.2018р.), додаток №3 до договору №187 від 02.07.2018р. (розрахунок), додаток №4 до договору №187 від 02.07.2018р. (календарний план фінансування робіт), договір на проведення авторського нагляду №09/18-АН/161 від 12.06.2018р., додаток №1 до договору №09/18-АН/161 від 12.06.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018р. від 19.09.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2018р. від 19.09.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за серпень 2018р. від 19.09.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за вересень 2018р. від 19.09.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018р. від 23.10.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2018р. від 23.10.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018р. від 13.11.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2018р. від 13.11.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р. від 17.12.2018р., акт приймання виконаних будівельних робіт №6 за грудень 2018р. від 17.12.2018р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019р. від 12.04.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2019р. від 12.04.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019р. від 10.05.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за травень 2019р. від 10.05.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019р. від 10.05.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №3, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019р. від 24.06.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за червень 2019р. від 24.06.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019р. від 14.06.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за червень 2019р. від 14.06.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019р. від 01.08.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №8 за липень 2019р. від 01.08.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №9 за липень 2019р. від 01.08.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019р. від 24.07.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №6 за липень 2019р. від 24.07.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за липень 2019р. від 24.07.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.07.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №5 від 24.07.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р. від 05.09.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №12 за серпень 2019р. від 05.09.2019р., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р. від 14.08.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №10 за серпень 2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт №11 за серпень 2019р. від 14.08.2019р..,

Відповідач в підготовче засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу до ч.ч. 2,3 ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою; повідомлення здійснюється шляхом вручення ухвали у порядку, передбаченому ГПК України для вручення судових рішень.

За результатами підготовчого засідання 03.02.2020р. постановлено ухвалу про оголошення в підготовчому засіданні перерви до 10.02.2020р.

У зв`язку із неявкою в підготовче засідання відповідача, суд вважає за належне, відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК України повідомити відповідача, про час, дату та місце наступного підготовчого засідання.

Керуючись ст. ст. 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Повідомити відповідача товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельна фірма „Укрінбуд" м. Миколаїв про те, що наступне підготовче засідання у справі №924/1305/19, відбудеться о 10:00 год. „10" лютого 2020 року.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1.

Ухвала набрала чинності 03.02.2020р. та оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Гладій

Віддрук. 4 примірника:

1- в наряд,

2,3- позивачу (79007, м. Львів, вул. Ветеранів,2 та 79017, м. Льві, вул. Мечнікова, 16)(реком. з повід.)

4- відповідачу ( 54055, м. Миколаїв, вул. 2-А Слобідська,73, кв.2 )(реком. з повід.)