Рішення № 86244648, 27.11.2019, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"27" листопада 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2597/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Шаратова Ю.А.

при секретарі судового засідання Сулімі Г.В.

розглянувши справу за позовом Приватного підприємства "Полтавабудцентр" (36017, м. Полтава, вул. Лісозахисна, 14, код ЄДРПОУ 24565511)

до відповідача Служби автомобільних доріг в Одеській області (65031, м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 49, код ЄДРПОУ 25829550)

про стягнення заборгованості за Договорами підряду від 25.06.2018 № 79П/18, № 85П/18, № 88П/18, № 89П/18, № 90П/18 у загальному розмірі 40 995 969,14 грн., з якої 19 668 702,00 грн. - сума основного боргу за договорами, 1 785 876,25 грн. - інфляційні втрати за договорами, 682 737,83 грн. - 3 % річних за договорами, 18 818 653,06 грн. - збитки за договорами

Представники:

Від позивача - Ткаченко І.В. (довіреність від 27.09.2019 № 49/19);

Від відповідача - Демура Р.В. (довіреність від 21.05.2019 № 01-1315/06).

Суть спору:

Приватне підприємство "Полтавабудцентр" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області із позовом до Служби автомобільних доріг в Одеській області (далі - Відповідач) про стягнення заборгованості за Договорами підряду від 25.06.2018 № 79П/18, № 85П/18, № 88П/18, № 89П/18, № 90П/18 у загальному розмірі 40 995 969,14 грн., з якої 19 668 702,00 грн. - сума основного боргу за договорами, 1 785 876,25 грн. - інфляційні втрати за договорами, 682 737,83 грн. - 3 % річних за договорами, 18 818 653,06 грн. - збитки за договорами.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.09.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 30.09.2019.

06.09.2019 на адресу Господарського суду Одеської області від позивача надійшла Заява про забезпечення позову від 04.09.2019 вих. № 27-П (вх. № 2-4282/19 від 06.09.2019), в якій він просив суд накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках Служби автомобільних доріг в Одеській області (код ЄДРПОУ 25829550), у тому числі, але не виключно: р/р № 35443133008577 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, також на грошові кошти на рахунку № 35243152008577 , що відкрито у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172; та на інших рахунках, встановлених під час виконання ухвали суду Казначейством та його територіальними органами, в межах суми позову в розмірі 40 955 969,14 грн.

Ухвалою суду від 09.09.2019 заяву Приватного підприємства "Полтавабудцентр" від 04.09.2019 вих. № 27-П (вх. № 2-4282/19 від 06.09.2019) про забезпечення позову у справі № 916/2597/19 - задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках Служби автомобільних доріг в Одеській області (код ЄДРПОУ 25829550), у тому числі, але не виключно: р/р № 35443133008577 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, також на грошові кошти на рахунку № 35243152008577 , що відкрито у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172; та на інших рахунках, встановлених під час виконання Ухвали суду Казначейством та його територіальними органами, в межах суми позову в розмірі 40 955 969,14 грн.

Протокольною ухвалою суду від 30.09.2019 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 11.10.2019.

Протокольною ухвалою суду від 11.10.2019 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 16.10.2019.

Протокольною ухвалою суду від 16.10.2019 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 31.10.2019.

Протокольною ухвалою суду від 31.10.2019 продовжено строк підготовчого провадження та оголошено перерву в підготовчому засіданні до 14.11.2019.

Протокольною ухвалою суду від 14.11.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 26.11.2019.

Протокольною ухвалою суду від 26.11.2019 оголошено перерву в судовому засіданні до 27.11.2019.

Представник Позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив суд задовольнити їх.

Позовні вимоги із посиланням на статті 611, 612, 623, 625, 650, 837, 853, 882, 886 Цивільного кодексу України, статті 193, 218, 231 Господарського кодексу України обґрунтовані невиконанням Відповідачем умов Договорів підряду від 25.06.2018 № 79П/18, № 85П/18, № 88П/18, № 89П/18, № 90П/18 щодо оплати виконаних робіт, що завдало збитки ПП "Полтавабудцентр" у зв`язку із затримкою розрахунків Позивача з постачальниками матеріалів та послуг, та застосування штрафних санкцій до ПП "Полтавабудцентр" за договорами постачання та надання послуг.

Представник Відповідача в судовому засіданні заперечував проти задоволення позову та просив суд відмовити в повному обсязі. Надав відзив на позовну заяву від 30.09.2019 № 06-2515/06 (вх. № 19913/19 від 30.09.2019) в якому просив суд у позові відмовити у повному обсязі /т. ІІ а.с. 207-209/.

Відповідач у відзиві заперечує щодо направлення Позивачем Службі автомобільних доріг в Одеській області листом від 29.01.2019 № 14/П на підписання Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3), Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та протоколів випробувань і актів обстеження об`єкту за Договорами підряду від 25.06.2018 № 79П/18, № 85П/18, № 88П/18, № 89П/18, № 90П/18, оскільки вказаний лист був адресований начальнику Служби автомобільних доріг у Львівській області. У зв`язку з чим, листом Відповідача від 01.02.2019 № 01-254/06 був повернутий Позивачу разом з усіма додатками.

Також Відповідач зазначає, що ПП "Полтавабудцентр" не надано доказів отримання відповідного фінансування Відповідачем 06.02.2019.

Крім того, Відповідач зазначає, що 03.06.2019 Служба автомобільних доріг в Одеській області листом № 01-1487/06 в порядку статті 615 Цивільного кодексу України, пункту 8.1 Договорів у зв`язку з порушенням строків надання послуг відмовилась від Договорів підряду від 25.06.2018 № 79П/18, № 85П/18, № 88П/18, № 89П/18, № 90П/18

16.10.2019 на адресу суду від Позивача надійшла Відповідь на відзив від 15.10.2019 № 39-П (вх. № 21129/19 від 16.10.2019) /т. ІІІ а.с. 147-150/.

14.11.2019 на адресу суду надійшли від Відповідача Заперечення від 14.11.2019 № 06-3964/06 (вх. № 23612/19 від 14.11.2019) /т. ІІІ а.с. 163-164/.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши представників Позивача та Відповідача, суд

в с т а н о в и в :

25.06.2018 між Позивачем та Відповідачем укладено Договір підряду № 79П/18 (далі - Договір від 25.06.2018 № 79П/18) /т. І а.с. 37-42/.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1 Договору від 25.06.2018 № 79П/18 замовник (Відповідач) доручив підряднику (Позивачу) та зобов`язався прийняти і оплатити якісне надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 71+000 - км 77+000 (45233142-6 Ремонт доріг), за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів, а підрядник зобов`язався на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому замовником. Ціна договору становить 101 057 400,00 грн., у тому числі ПДВ - 16 842 900,00 грн.

Згідно із пунктами 4.1, 4.2, 4.4 Договору від 25.06.2018 № 79П/18 розрахунки проводяться замовником шляхом поетапної оплати за надані послуги, при надходженні коштів з місцевого бюджету або інших джерел фінансування. Підставою для здійснення розрахунків є підписання сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), які складаються підрядником і подаються для підписання замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання наданих послуг замовник проводить оплату за фактично надані послуги. Оплата наданих послуг здійснюється на протязі не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

25.06.2018 між Позивачем та Відповідачем укладено Договір підряду № 85П/18 (далі - Договір від 25.06.2018 № 85П/18) /т. І а.с. 55-60/.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1 Договору від 25.06.2018 № 85П/18 замовник (Відповідач) доручив підряднику (Позивачу) та зобов`язався прийняти і оплатити якісне надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 224+500 - км 229+500 (45233142-6 Ремонт доріг), за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів, а підрядник зобов`язався на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому замовником. Ціна договору становить 67 539 000,00 грн., у тому числі ПДВ - 11 256 500,00 грн.

Згідно із пунктами 4.1, 4.2, 4.4 Договору від 25.06.2018 № 85П/18 розрахунки проводяться замовником шляхом поетапної оплати за надані послуги, при надходженні коштів з місцевого бюджету або інших джерел фінансування. Підставою для здійснення розрахунків є підписання сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), які складаються підрядником і подаються для підписання замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання наданих послуг замовник проводить оплату за фактично надані послуги. Оплата наданих послуг здійснюється на протязі не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

25.06.2018 між ПП «Полтавабудцентр» та Службою автомобільних доріг в Одеській області складено Акт приймання-передачі будівельного майданчика за Договором підряду від 25.06.2018 № 85П/18 відповідно до якого замовник (Відповідач) передав, а підрядник (Позивач) прийняв будівельний майданчик, а саме визначений Договором майданчик для надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 224+500 - км 229+500 /т. І а.с. 62 на звороті/.

25.06.2018 між Позивачем та Відповідачем укладено Договір підряду № 88П/18 (далі - Договір від 25.06.2018 № 88П/18) /т. І а.с. 88-90/.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1 Договору від 25.06.2018 №88П/18 замовник (Відповідач) доручив підряднику (Позивачу) та зобов`язався прийняти і оплатити якісне надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 247+000 - км 253+000 (45233142-6 Ремонт доріг), за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів, а підрядник зобов`язався на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому замовником. Ціна договору становить 81 070 200,00 грн., у тому числі ПДВ - 13 511 700,00 грн.

Згідно із пунктами 4.1, 4.2, 4.4 Договору від 25.06.2018 № 88П/18 розрахунки проводяться замовником шляхом поетапної оплати за надані послуги, при надходженні коштів з місцевого бюджету або інших джерел фінансування. Підставою для здійснення розрахунків є підписання сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), які складаються підрядником і подаються для підписання замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання наданих послуг замовник проводить оплату за фактично надані послуги. Оплата наданих послуг здійснюється на протязі не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

25.06.2018 між ПП «Полтавабудцентр» та Службою автомобільних доріг в Одеській області складено Акт приймання-передачі будівельного майданчика за Договором підряду від 25.06.2018 № 88П/18 відповідно до якого замовник (Відповідач) передав, а підрядник (Позивач) прийняв будівельний майданчик, а саме визначений Договором майданчик для надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 247+000 - км 253+000 /т. І а.с. 144/.

25.06.2018 між Позивачем та Відповідачем укладено Договір підряду № 89П/18 (далі - Договір від 25.06.2018 № 89П/18) /т. І а.с. 122-117/.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1 Договору від 25.06.2018 № 89П/18 замовник (Відповідач) доручив підряднику (Позивачу) та зобов`язався прийняти і оплатити якісне надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 253+000 - км 258+500 (45233142-6 Ремонт доріг), за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів, а підрядник зобов`язався на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому замовником. Ціна договору становить 65 157 909,00 грн., у тому числі ПДВ - 10 859 652,00 грн.

Згідно із пунктами 4.1, 4.2, 4.4 Договору від 25.06.2018 № 89П/18 розрахунки проводяться замовником шляхом поетапної оплати за надані послуги, при надходженні коштів з місцевого бюджету або інших джерел фінансування. Підставою для здійснення розрахунків є підписання сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), які складаються підрядником і подаються для підписання замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання наданих послуг замовник проводить оплату за фактично надані послуги. Оплата наданих послуг здійснюється на протязі не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

25.06.2018 між ПП «Полтавабудцентр» та Службою автомобільних доріг в Одеській області складено Акт приймання-передачі будівельного майданчика за Договором підряду від 25.06.2018 № 89П/18 відповідно до якого замовник (Відповідач) передав, а підрядник (Позивач) прийняв будівельний майданчик, а саме визначений Договором майданчик для надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 253+000 - км 258+500 /т. І а.с. 115/.

25.06.2018 між Позивачем та Відповідачем укладено Договір підряду № 90П/18 (далі - Договір від 25.06.2018 № 90П/18) /т. І а.с. 88-90/.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1 Договору від 25.06.2018 № 90П/18 замовник (Відповідач) доручив підряднику (Позивачу) та зобов`язався прийняти і оплатити якісне надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 281+000 - км 287+000 (45233142-6 Ремонт доріг), за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів, а підрядник зобов`язався на свій власний ризик, в межах ціни договору, надати послуги, доручені йому замовником. Ціна договору становить 70 909 998,00 грн., у тому числі ПДВ - 11 818 333,00 грн.

Згідно із пунктами 4.1, 4.2, 4.4 Договору від 25.06.2018 № 90П/18 розрахунки проводяться замовником шляхом поетапної оплати за надані послуги, при надходженні коштів з місцевого бюджету або інших джерел фінансування. Підставою для здійснення розрахунків є підписання сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), які складаються підрядником і подаються для підписання замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання наданих послуг замовник проводить оплату за фактично надані послуги. Оплата наданих послуг здійснюється на протязі не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

25.06.2018 між ПП «Полтавабудцентр» та Службою автомобільних доріг в Одеській області складено Акт приймання-передачі будівельного майданчика за Договором підряду від 25.06.2018 № 90П/18 відповідно до якого замовник (Відповідач) передав, а підрядник (Позивач) прийняв будівельний майданчик, а саме визначений Договором майданчик для надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 281+000 - км 287+000 /т. І а.с. 156 на звороті/.

Частиною першою статті 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до частини першої статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За приписами статті 193 Господарського кодексу України та статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини першої статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

На виконання умов Договору від 25.06.2018 № 79П/18 Позивачем складені та направлені супровідним листом від 27.05.2019 № 63/П (т. І а.с. 54) на адресу Відповідача:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на загальну суму 2 550 083,00 грн. /т. І а.с. 47/

- Акт приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 550 083,00 грн. /т. І а.с. 48/

На виконання умов Договору від 25.06.2018 № 85П/18 Позивачем складені та направлені супровідним листом від 29.01.2019 № 14/П (т. І а.с. 178-179) на адресу Відповідача:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 23 489 670,00 грн. /т. І а.с. 63/

- Акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 23 489 670,00 грн. /т. І а.с. 64-73/

- Протоколи випробувань від 07.09.2018 № 2484/18, від 07.09.2018 № 2485/18, від 07.09.2018 № 2486/18, № 2475/18, від 28.08.2018 № 2242/18, № 2243/18 /т. І а.с. 82-85/

- Акти обстеження об`єкту від 30.08.2018 № 14/33/08/30, від 15.08.2018 № 14/33/2018/08/15 /т. І а.с. 86-87/.

На виконання умов Договору від 25.06.2018 № 88П/18 Позивачем складені та направлені супровідним листом від 29.01.2019 № 14/П (т. І а.с. 178-179) на адресу Відповідача:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 25 522 358,00 грн. /т. І а.с. 143/

- Акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 25 522 358,00 грн. /т. І а.с. 137-142/

- Протоколи випробувань від 12.12.2018 № 4099/18, від 01.11.2018 № 3455/18, від 01.11.2018 № 3456/18, від 01.11.2018 № 3458/18, від 31.10.2018 3459/18, від 01.11.2018 № 3460/18, від 01.11.2018 № 3461/18, від 01.11.2018 № 3462/18 /т. І а.с. 124-131/.

- Акти обстеження об`єкту від 23.10.2018 № 14/36/2018/10/23 /т. І а.с. 123/.

На виконання умов Договору від 25.06.2018 № 89П/18 Позивачем складені та направлені супровідним листом від 29.01.2019 № 14/П (т. І а.с. 178-179) на адресу Відповідача:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 23 354 724,00 грн. /т. І а.с. 114/

- Акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 23 354 724,00 грн. /т. І а.с. 113-105/

- Протоколи випробувань від 20.12.2018 4184/18, 4185/18, від 20.12.2018 № 4186/18, від 20.12.2018 № 4187/18, від 20.12.2018 № 4188/18, від 07.12.2018 № 4067/18 /т. І а.с. 93-97/.

- Акти обстеження об`єкту від 29.11.2018 № 14/37/2018/11/29, від 17.12.2018 № 14/37/2018/12/87 /т. І а.с. 92 на звороті, 91 на звороті/.

На виконання умов Договору від 25.06.2018 № 90П/18 Позивачем складені та направлені супровідним листом від 29.01.2019 № 14/П (т. І а.с. 178-179) на адресу Відповідача:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 25 679 929,00 грн. /т. І а.с. 157/

- Акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 25 679 929,00 грн. /т. І а.с. 158-163/

- Протоколи випробувань від 06.12.2018 № 4048/18, від 03.01.2019 № 4239/18, від 03.01.2019 № 4240/18, від 03.01.2019 № 4241/18, від 03.01.2019 № 4242/18, від 03.01.2019 № 4243/18, від 03.01.2019 № 4244/18 /т. І а.с. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175/.

- Акти обстеження об`єкту від 27.11.2018 № 14/41/2018/11/27, від 29.12.2018 № 14/41/2018/12/29 /т. І а.с. 176, 177/.

Суд не приймає доводи Відповідача щодо неправильного зазначення адресату Позивачем у супровідному листі від 29.01.2019 № 14/П, з огляду на наступне.

Протокольною ухвалою суду від 30.09.2019 задоволено усне клопотання представника Відповідача та витребувано у Позивача, зокрема, лист від 29.01.2019 № 14/П.

На виконання протокольної ухвали суду від 30.09.2019 Позивачем в порядку частини шостої статті 81 Господарського процесуального кодексу України надано оригінал супровідного листа від 29.01.2019 № 14/П (т. ІІІ а.с. 136-137).

Як випливає зі змісту вказаного листа він був адресований "Начальнику Служби автомобільних доріг у Одеській області", на на ньому наявні печатка Відповідача та відомості про реєстрацію, що свідчить про його отримання Службою автомобільних доріг в Одеській області.

За приписами частини першої статті 853 ЦК України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Відповідно до частини четвертої статті 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Отже, відповідно до норм чинного законодавства підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта.

Аналогічний правовий висновок зроблено в постанові Верховного Суду від 20.12.2018 № 924/70/18.

Підписання в подальшому актів на меньшу суму не звільняє Відповідача від прийняття робіт у повному обсязі, визначеному у не підписаних актах.

Судом також встановлено, що між сторонами було складено та підписано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), а саме:

- за Договором від 25.06.2018 № 85П/18

7 091 131,00 грн. - Акт приймання виконаних робіт від 25.04.2019 №1 за квітень 2019р. /т. І а.с. 186 на звороті - 187/

7 091 131,00 грн. - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.04.2019 № 55/04/85 за квітень 2019р. /т. І а.с. 186/

- за Договором від 25.06.2018 № 88П/18

25 294 008,00 грн. - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019р. від 12.04.2019 /т. І а.с. 191/

25 294 008,00 грн. - Акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.04.2019 № 1 за квітень 2019р. /т. І а.с. 191 на звороті - 193/

- за Договором від 25.06.2018 № 89П/18

23 108 869,00 грн. - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.04.2019 № 56/04/89 за квітень 2019р. /т. І а.с. 197/

23 108 869,00 грн. - акт приймання виконаних будівельних робіт від 25.04.2019 № 1 за квітень 2019р. /т. І а.с. 197 на звороті - 201/

- за Договором від 25.06.2018 № 90П/18

25 445 822,00 грн. - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.04.2019 № 16/04/90 за квітень 2019р. /т. І а.с. 205/

25 445 822,00 грн. - акт приймання виконаних будівельних робіт від 12.04.2019 № 1 за квітень 2019р. /т. І а.с. 205 на звороті - 207/

Судом встановлено, що згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування об`єктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені у 2019 році» від 06.02.2019 № 109-Р (т. І а.с. 182-184) затверджено перелік об`єктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені у 2019 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за бюджетною програмою 3111170 «Покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені», відповідно до якого затверджено обсяг фінансування, зокрема:

- 10 052 000,86 грн. - М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 71+000 - км 77+000;

- 26 532 000,22 грн. - М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 224+500 - км 229+500;

- 36 270 000,08 грн. - М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 247+000 - км 253+000;

- 39 488 000,55 грн. - М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 253+000 - км 258+500;

- 31 745 000,56 грн. - М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 281+000 - км 287+000.

Як випливає зі змісту Плану використання бюджетних коштів на 2019 рік Служба автомобільних доріг в Одеській області отримало фінансування на покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені саме 21.03.2019, про що свідчить відтиск печатки на вказаному плані /т. ІІІ а.с. 166/. А відтак, обов`язок зі сплати Позивачу виконаних робіт за Договорами підряду від 25.06.2018 № 85П/18, від 25.06.2018 № 88П/18, від 25.06.2018 №89П/18, від 25.06.2018 № 90П/18 у Відповідача виник 28.03.2019, а прострочення з 29.03.2019.

04.04.2019 Позивачем повторно направлено на адресу Відповідача супровідним листом від 04.04.2019 № 42/П (т. І а.с. 180-181) акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, протоколи випробувань та акти обстеження об`єкту за Договорами підряду від 25.06.2018 № 85П/18, від 25.06.2018 № 88П/18, від 25.06.2018 №89П/18, від 25.06.2018 № 90П/18. Вказаний супровідний лист Відповідач отримав 14.04.2019 за вх. № 01/850, про що свідчить відповідна відмітка на листі.

Судом встановлено, що Відповідачем частково сплачено за Договором підряду від 25.06.2018 № 85П/18, а саме: 7 091 131,00 грн. - платіжне доручення від 25.04.2019 № 33 /т. І а.с. 190/

Отже сума заборгованості за Договором підряду від 25.06.2018 № 85П/18 складає 16 398 539,00 грн. (23 489 670,00 - 7 091 131,00 = 16 398 539,00).

За Договором підряду від 25.06.2018 № 88П/18, а саме 25 294 008,00 грн. - платіжне доручення від 12.04.2019 № 24 /т. І а.с. 196/

Отже сума заборгованості за Договором підряду від 25.06.2018 № 88П/18 складає 228 350,00 грн. (25 522 358,00 - 25 294 008,00 = 228 350,00).

За договором підряду від 25.06.2018 №89П/18, а саме 23 108 869,00 грн. - платіжне доручення від 25.04.2019 № 32 /т. І а.с. 204/

Отже сума заборгованості за Договором підряду від 25.06.2018 № 89П/18 складає 245 855,00 грн. (23 354 724,00 - 23 108 869,00 = 245 855,00).

За Договором підряду від 25.06.2018 № 90П/18, а саме 25 445 822,00 грн. - платіжне доручення від 12.04.2019 № 23 /т. І а.с. 210/

Отже сума заборгованості за Договором підряду від 25.06.2018 № 90П/18 складає 234 107,00 грн. (25 679 929,00 - 25 445 822,00 = 234 107,00).

Крім того, докази оплати Відповідачем вартості робіт за Договором підряду від 25.06.2018 № 79П/18 у розмірі 2 550 083,00 грн., в матеріалах справи відсутні.

А відтак, сума заборгованості Відповідача за всіма договорами підряду складає 19 656 934,00 грн. (2 550 083,00 + 16 398 539,00 + 228 350,00 + 245 855,00 + 234 107,00 = 19 656 934,00). Решта суми основного боргу в розмірі 11 768,00 грн. (19 668 702,00 - 19 656 934,00 = 11 768,00) не підлягає задоволенню з вищевказаних підстав.

Докази оплати вищевказаної суми заборгованості в матеріалах справи відсутні.

Відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що 3 % річних на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 85П/18 за періоди з 29.03.2019 по 20.08.2019 складають суму в розмірі 211 171,12 грн., яка розраховується наступним чином:

Сума боргу (грн.)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів7 091 131.0029.03.2019 - 24.04.2019273 %15 736.4816 398 539.0029.03.2019 - 20.08.20191453 %195 434.64Всього 211 171,12

3 % річних на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 88П/18 за періоди з 29.03.2019 по 20.08.2019 складають суму в розмірі 31 826,86 грн., яка розраховується наступним чином:

Сума боргу (грн.)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів25 294 008.0029.03.2019 - 11.04.2019143 %29 105.43228 350.0029.03.2019 - 20.08.20191453 %2 721.43Всього: 31 826,86

3 % річних на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 89П/18 за періоди з 29.03.2019 по 20.08.2019 складають суму в розмірі 54 212,75 грн., яка розраховується наступним чином:

Сума боргу (грн.)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів23 108 869,0029.03.2019 - 24.04.2019273 %51 282,70245 855,0029.03.2019 - 20.08.20191453 %2 930,05Всього: 54 212,75

3 % річних на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 90П/18 за періоди з 14.02.2019 по 20.08.2019 складають суму в розмірі 32 070,16 грн., яка розраховується наступним чином:

Сума боргу (грн.)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів25 445 822,0029.03.2019 - 11.04.2019143 %29 280,12234 107,0029.03.2019 - 20.08.20191453 %2 790,04Всього: 32 070,16

Отже 3 % річних за прострочення оплати за всіма договорами підряду складає 329 280,89 грн.

А відтак, підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення 3 % річних у розмірі 329 280,89 грн. Решта заявлених позовних вимог про стягнення 3 % річних у розмірі 353 456,94 грн. (682 737,83 - 329 280,89 = 353 456,94) не підлягають задоволенню з вищевказаних підстав.

Індекс інфляції - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купуються населенням для невиробничого споживання, і його найменший період визначення складає місяць.

Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Судом встановлено, що інфляційні втрати на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 85П/18 за періоди з 29.03.2019 по 31.07.2019 складають суму в розмірі 167 871,84 грн., яка розраховується наступним чином:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції29.03.2019 - 24.04.20197 091 131.001.01070 911.317 162 042.3129.03.2019 - 31.07.201916 398 539.001.00696 960.3316 495 499.33Всього 167 871,64

Інфляційні втрати на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 88П/18 за періоди з 29.03.2019 по 31.07.2019 складають суму в розмірі 1 350,17 грн., яка розраховується наступним чином:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції29.03.2019 - 11.04.201925 294 008.001.0000.0025 294 008.0029.03.2019 - 31.07.2019228 350.001.0061 350.17229 700.17Всього: 1 350,17

Інфляційні втрати на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 89П/18 за періоди з 29.03.2019 по 31.07.2019 складають суму в розмірі 232 542,37 грн., яка розраховується наступним чином:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції29.03.2019 - 24.04.201923108869.001.010231 088.6923 339 957.6929.03.2019 - 31.07.2019245 855.001.0061453.68247 308.68Всього: 232 542,37

Інфляційні втрати на суму заборгованості за Договором від 25.06.2018 № 90П/18 за періоди з 29.03.2019 по 31.07.2019 складають суму в розмірі 1 384,21 грн., яка розраховується наступним чином:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції29.03.2019 - 11.04.201925 445 822.001.0000.0025 445 822.0029.03.2019 - 31.07.2019234 107.001.0061 384.21235 491.21Всього: 1 384,21

А відтак, підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 403 148,39 грн. Решта заявлених позовних вимог про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 1 382 727,86 грн. (1 785 876,25 - 403 148,39 = 1 382 727,86) не підлягають задоволенню з вищевказаних підстав.

Статтею 224 Господарського кодексу України встановлено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до частини першої статті 225 Господарського кодексу України визначено, що до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб`єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов`язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов`язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Згідно із частиною другою статті 22 Цивільного кодексу України, збитками є збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно до частини третьої статті 22 Цивільного кодексу України збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Згідно із частинами першою, другою статті 623 Цивільного кодексу України боржник, який порушив зобов`язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих порушенням зобов`язання, доказується кредитором.

З аналізу вищевказаних норм законодавства вбачаться, що обєктивною стороною правопорушення є наявність збитків в майновій сфері кредитора, протиправна поведінка, яка втілилась в невиконанні або неналежному виконанні боржником зобовязання, причинний зв`язок між протиправною поведінкою боржника та збитками.

Отже, передумовою для відшкодування управненій стороні збитків, що непов`язані з упущеною вигодою, є їх реальність, тобто здійснення відповідних витрат чи втрата майна, або необхідність зробити витрати для відновлення порушеного права.

Як встановлено судом, 01.11.2018 між ТОВ «БК «Дорлідер» та Позивачем укладено Договір поставки товару № 01/11-18 /т. І а.с. 215-217/

Відповідно до пунктів 1.1, 4.1, 4.3, 4.6 Договору поставки товару від 01.11.2018 № 01/11-18 постачальник (ТОВ «БК «Дорлідер») зобов`язався передавати у власність (поставляти), а покупець (Позивач) приймати та оплачувати товар, загальна кількість, асортимент, номенклатура, одиниця виміру, яких визначена сторонами у видаткових накладних. Товар поставляється для виконання робіт на об`єкті: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 224+500 - км 229+500. Замовником робіт є - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядником - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 85П/18 від 25.06.2018. Ціна одиниці виміру товару визначаються сторонами в видаткових накладних. Загальна вартість Договору визначається шляхом додавання загальної вартості кожної партії товару за всіма видатковими накладними.

Згідно із пунктами 4.6, 6.3 Договору поставки товару від 01.11.2018 № 01/11-18 з урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 85П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору поставки товару від 01.11.2018 № 01/11-18 ТОВ «БК «Дорлідер» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 22.05.2019 № ВКР-000259 на загальну суму 22 444 902,82 грн. /т. І а.с. 218/

ТОВ «БК «Дорлідер» на виконання умов Договору поставки товару від 01.11.2018 № 01/11-18 поставлено Позивачу товар на загальну суму 22 444 902,30 грн., що підтверджується видатковими накладними, а саме:

3 696 586,69 грн. - видаткова накладна від 08.01.2019 № ВКР-002186 /т. І а.с. 219/

3 464 622,00 грн. - видаткова накладна від 04.01.2019 № ВКР-002164 /т. І а.с. 220/

1 672 674,67 грн. - видаткова накладна від 03.01.2019 № ВКР-002296 /т. І а.с. 221/

3 310 462,82 грн. - видаткова накладна від 10.01.2019 № ВКР-002204 /т. І а.с. 222/

3 334 946,15 грн. - видаткова накладна від 09.01.2019 № ВКР-002187 /т. І а.с. 223/

3 405 228,48 грн. - видаткова накладна від 05.01.2019 № ВКР-002173 /т. І а.с. 224/

600 215,08 грн. - видаткова накладна від 12.11.2018 № ВКР-002008 /т. І а.с. 225/

613 444,19 грн. - видаткова накладна від 09.11.2018 № ВКР-002005 /т. І а.с. 226/

611 497,78 грн. - видаткова накладна від 07.11.2018 № ВКР-001995 /т. І а.с. 227/

608 383,51 грн. - видаткова накладна від 06.11.2018 № ВКР-001986 /т. І а.с. 228/

1 126 840,93 грн. - видаткова накладна від 17.01.2019 № ВКР-002295 /т. І а.с. 229/

Позивачем сплачено за поставлений товар у розмірі 22 444 902,30 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме:

1 126 840,93 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1440 /т. І а.с. 230/

608 383,51 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1439 /т. І а.с. 231/

611 497,78 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1438 /т. І а.с. 232/

613 444,19 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1437 /т. І а.с. 233/

600 215,08 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1436 /т. І а.с. 234/

3 405 228,48 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1434 /т. І а.с. 235/

3 334 946,15 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1432 /т. І а.с. 236/

3 310 462,82 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1431 /т. І а.с. 237/

1 672 674,67 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1430 /т. І а.с. 238/

3 464 622,00 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1435 /т. І а.с. 239/

3 696 586,69 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1433 /т. І а.с. 240/

05.11.2018 між ТОВ «БК «Дорлідер» та Позивачем укладено Договір поставки товару № 5/11-18 /т. ІІ а.с. 4-6/

Відповідно до пунктів 1.1, 4.1, 4.3, 4.6 Договору поставки товару від 05.11.2018 № 5/11-18 постачальник (ТОВ «БК «Дорлідер») зобов`язався передавати у власність (поставляти), а покупець (Позивач) приймати та оплачувати товар, загальна кількість, асортимент, номенклатура, одиниця виміру, яких визначена сторонами у видаткових накладних. Товар поставляється для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 247+000 - км 253+000. Замовником робіт є - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядником - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 88П/18 від 25.06.2018. Ціна одиниці виміру товару визначаються сторонами в видаткових накладних. Загальна вартість Договору визначається шляхом додавання загальної вартості кожної партії товару за всіма видатковими накладними.

Згідно із пунктами 4.6, 6.3 Договору поставки товару від 05.11.2018 № 5/11-18 з урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 88П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору поставки товару від 05.11.2018 № 5/11-18 ТОВ «БК «Дорлідер» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 23.05.2019 № ВКР-000261 на загальну суму 23 429 056,20 грн. /т. ІІ а.с. 7/

ТОВ «БК «Дорлідер» на виконання умов Договору поставки товару від 05.11.2018 № 5/11-18 поставлено Позивачу товар на загальну суму 23 429 056,18 грн., що підтверджується видатковими накладними, а саме:

3 503 079,91 грн. - видаткова накладна від 26.11.2018 № ВКР-002033 /т. ІІ а.с. 8/

3 702 592,63 грн. - видаткова накладна від 15.11.2018 № ВКР-002021 /т. ІІ а.с. 9/

602 852,17 грн. - видаткова накладна від 13.11.2018 № ВКР-002012 /т. ІІ а.с. 10/

608 931,02 грн. - видаткова накладна від 14.11.2018 № ВКР-002020 /т. ІІ а.с. 11/

607 558,39 грн. - видаткова накладна від 21.11.2018 № ВКР-002032 /т. ІІ а.с. 12/

3 096 181,64 грн. - видаткова накладна від 03.12.2018 № ВКР-002055 /т. ІІ а.с. 13/

590 236,92 грн. - видаткова накладна від 24.11.2018 № ВКР-002039 /т. ІІ а.с. 14/

340 943,64 грн. - видаткова накладна від 09.12.2018 № ВКР-002071 /т. ІІ а.с. 15/

3 449 584,94 грн. - видаткова накладна від 07.11.2018 № ВКР-001996 /т. ІІ а.с. 16/

3 467 753,04 грн. - видаткова накладна від 08.11.2018 № ВКР-002002 /т. ІІ а.с. 17/

3 459 341,88 грн. - видаткова накладна від 30.11.2018 № ВКР-002049 /т. ІІ а.с. 18/

Позивачем сплачено за поставлений товар у розмірі 23 429 056,18 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме:

3 459 341,88 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1493 /т. ІІ а.с. 19/

3 467 753,04 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1491 /т. ІІ а.с. 20/

3 449 584,94 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1490 /т. ІІ а.с. 21/

340 943,64 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1485 /т. ІІ а.с. 22/

590 236,92 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1486 /т. ІІ а.с. 23/

3 096 181,64 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1494 /т. ІІ а.с. 24/

607 558,39 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1487 /т. ІІ а.с. 25/

608 931,02 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1488 /т. ІІ а.с. 26/

602 852,17 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1489 /т. ІІ а.с. 27/

3 702 592,63 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1495 /т. ІІ а.с. 28/

3 503 079,91 грн. - платіжне доручення від 12.08.2019 № 1492 /т. ІІ а.с. 29/

25.11.2018 між ТОВ «БК «Дорлідер» та Позивачем укладено Договір поставки товару № 25/11-18 /т. ІІ а.с. 44-47/

Відповідно до пунктів 1.1, 4.1, 4.3 Договору поставки товару від 25.11.2018 № 25/11-18 постачальник (ТОВ «БК «Дорлідер») зобов`язався передавати у власність (поставляти), а покупець (Позивач) приймати та оплачувати товар, загальна кількість, асортимент, номенклатура, одиниця виміру, яких визначена сторонами у видаткових накладних. Товар поставляється для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 253+000 - км 258+000. Замовником робіт є - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядником - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 89П/18 від 25.06.2018. Ціна одиниці виміру товару визначаються сторонами в видаткових накладних. Загальна вартість Договору визначається шляхом додавання загальної вартості кожної партії товару за всіма видатковими накладними.

Згідно із пунктами 4.6, 6.3 Договору поставки товару від 25.11.2018 № 25/11-18 з урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 89П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору поставки товару від 25.11.2018 № 25/11-18 ТОВ «БК «Дорлідер» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 22.05.2019 № ВКР-000258 на загальну суму 21 721 497,73 грн. /т. ІІ а.с. 48/

ТОВ «БК «Дорлідер» на виконання умов Договору поставки товару від 25.11.2018 № 25/11-18 поставлено Позивачу товар на загальну суму 21 721 497,75 грн., що підтверджується видатковими накладними, а саме:

184 799,93 грн. - видаткова накладна від 16.12.2018 № ВКР-002084 /т. ІІ а.с. 49/

1 218 291,31 грн. - видаткова накладна від 21.12.2018 № ВКР-002093 /т. ІІ а.с. 50/

1 205 029,18 грн. - видаткова накладна від 19.12.2018 № ВКР-002092 /т. ІІ а.с. 51/

1 191 599,16 грн. - видаткова накладна від 17.12.2018 № ВКР-002088 /т. ІІ а.с. 52/

3 501 567,91 грн. - видаткова накладна від 10.12.2018 № ВКР-002075 /т. ІІ а.с. 53/

3 566 813,68 грн. - видаткова накладна від 07.12.2018 № ВКР-002067 /т. ІІ а.с. 54/

3 545 449,42 грн. - видаткова накладна від 06.12.2018 № ВКР-002063 /т. ІІ а.с. 55/

3 504 755,59 грн. - видаткова накладна від 05.12.2018 № ВКР-002060 /т. ІІ а.с. 56/

3 529 511,00 грн. - видаткова накладна від 03.12.2018 № ВКР-002057 /т. ІІ а.с. 57/

273 680,57 грн. - видаткова накладна від 14.12.2018 № ВКР-002080 /т. ІІ а.с. 58/

Позивачем сплачено за поставлений товар у розмірі 21 721 497,75 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме:

273 680,57 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1523 /т. ІІ а.с. 59/

3 529 511,00 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1522 /т. ІІ а.с. 60/

3 504 755,59 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1521 /т. ІІ а.с. 61/

3 545 449,42 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1520 /т. ІІ а.с. 62/

3 566 813,68 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1519 /т. ІІ а.с. 63/

3 501 567,91 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1518 /т. ІІ а.с. 64/

1 191 599,16 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1517 /т. ІІ а.с. 65/

1 205 029,18 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1516 /т. ІІ а.с. 66/

1 218 291,31 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1515 /т. ІІ а.с. 67/

184 799,93 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1514 /т. ІІ а.с. 68/

12.11.2018 між ТОВ «БК «Дорлідер» та Позивачем укладено Договір поставки товару № 12/11-18 /т. ІІ а.с. 82-85/

Відповідно до пунктів 1.1, 4.1, 4.3 Договору поставки товару від 12.11.2018 № 12/11-18 постачальник (ТОВ «БК «Дорлідер») зобов`язався передавати у власність (поставляти), а покупець (Позивач) приймати та оплачувати товар, загальна кількість, асортимент, номенклатура, одиниця виміру, яких визначена сторонами у видаткових накладних. Товар поставляється для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 281+000 - км 287+000. Замовником робіт є - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядником - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 90П/18 від 25.06.2018. Ціна одиниці виміру товару визначаються сторонами в видаткових накладних. Загальна вартість Договору визначається шляхом додавання загальної вартості кожної партії товару за всіма видатковими накладними.

Згідно із пунктами 4.6, 6.3 Договору поставки товару від 12.11.2018 № 12/11-18 з урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 90П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

ТОВ «БК «Дорлідер» на виконання умов Договору поставки товару від 12.11.2018 № 12/11-18 поставлено Позивачу товар на загальну суму 23 582 566,58 грн., що підтверджується видатковими накладними, а саме:

1 016 129,78 грн. - видаткова накладна від 03.12.2018 № ВКР-002058 /т. ІІ а.с. 86/

3 268 636,68 грн. - видаткова накладна від 22.11.2018 № ВКР-002038 /т. ІІ а.с. 87/

3 230 801,26 грн. - видаткова накладна від 21.11.2018 № ВКР-002035 /т. ІІ а.с. 88/

3 236 992,50 грн. - видаткова накладна від 20.11.2018 № ВКР-002030 /т. ІІ а.с. 89/

3 250 750,84 грн. - видаткова накладна від 19.11.2018 № ВКР-002028 /т. ІІ а.с. 90/

108 350,38 грн. - видаткова накладна від 02.12.2018 № ВКР-002054 /т. ІІ а.с. 91/

990 224,35 грн. - видаткова накладна від 10.12.2018 № ВКР-002074 /т. ІІ а.с. 92/

1 021 398,70 грн. - видаткова накладна від 06.12.2018 № ВКР-002064 /т. ІІ а.с. 93/

1 018 764,24 грн. - видаткова накладна від 05.12.2018 № ВКР-002061 /т. ІІ а.с. 94/

3 204 901,19 грн. - видаткова накладна від 01.12.2018 № ВКР-002052 /т. ІІ а.с. 95/

3 235 616,66 грн. - видаткова накладна від 27.11.2018 № ВКР-002043 /т. ІІ а.с. 96/

Позивачем сплачено за поставлений товар у розмірі 23 582 566,58 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме:

3 235 616,66 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1100 /т. ІІ а.с. 97/

3 204 901,19 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1099 /т. ІІ а.с. 98/

1 018 764,24 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1098 /т. ІІ а.с. 99/

1 021 398,70 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1097 /т. ІІ а.с. 100/

990 224,35 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1096 /т. ІІ а.с. 101/

108 350,38 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1095 /т. ІІ а.с. 102/

420 744,48 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1101 /т. ІІ а.с. 103/

595 385,30 грн. - платіжне доручення від 11.05.2019 № 1441 /т. ІІ а.с. 104/

3 230 801,26 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1443 /т. ІІ а.с. 105/

3 236 992,50 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1444 /т. ІІ а.с. 106/

3 250 750,84 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1445 /т. ІІ а.с. 107/

3 268 636,68 грн. - платіжне доручення від 08.08.2019 № 1442 /т. ІІ а.с. 108/

Суд приймає до уваги Пояснення ПП "Полтавабудцентр" від 04.11.2019 № 04-11/19 (вх. № 23734/19 від 15.11.2019), що часткове зазначення у видаткових накладних оформлених постачальником ТОВ "Будівельна компанія Дорлідер" у рублях є помилкою, яка виникла через використання постачальником програмного забезпечення на російській мові, яке автоматично формує видаткову накладну з введених даних. Відповідність зазначеної у накладних вартості саме вартості продукції в гривнях також підтверджується зазначенням у накладних суми ПДВ у гривнях, що складає 20 % від вартості товарів, відповідно до положень статті 193 Податкового кодексу України. Отже, зазначення у видаткових накладних постачальника ТОВ "Будівельна компанія Дорлідер" в графі "всього на суму:... рублей" є помилкою програми, а вартість продукції фактично визначення у гривнях, що підтверджується Актами звірки взаємних розрахунків (т. ІІІ а.с. 181-187) та визезазначеними платіжними дорученнями на оплату продукції.

31.05.2019 ТОВ "Будівельна компанія Дорлідер" направила на адресу ПП "Полтавабудцентр" Претензію № 31/05-П у зв`язку із простроченням оплати за вищевказаними договорами /т. ІІ а.с. 122/ відповідно до якої:

- штраф за прострочення оплати за Договором поставки товару від 01.11.2018 № 01/11-18 складає 4 448 980,46 грн. (22 444 902,30 / 100 Х 20 = 4 448 980,46).

- штраф за прострочення оплати за Договором поставки товару від 05.11.2018 № 5/11-18 складає 4 685 811,24 грн. (23 429 056,18 / 100 Х 20 = 4 685 811,24).

- штраф за прострочення оплати за Договором поставки товару від 25.11.2018 № 25/11-18 складає 4 344 299,55 грн. (21 721 497,75 / 100 Х 20 = 4 344 299,55).

- штраф за прострочення оплати за Договором поставки товару від 12.11.2018 № 12/11-18 складає 4 716 513,32 грн. (23 582 566,58 / 100 Х 20 = 4 716 513,32).

Позивачем сплачено штрафи за прострочення оплати за вищевказаними договорами ТОВ "Будівельна компанія Дорлідер", а саме:

4 716 513,32 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1527 (т. ІІ а.с. 124);

4 488 980,46 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1524 (т. ІІ а.с. 125);

4 685 811,24 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1525 (т. ІІ а.с. 126);

4 344 299,55 грн. - платіжне доручення від 14.08.2019 № 1526 (т. ІІ а.с. 127).

05.11.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів № 05/18 /т. І а.с. 247-249/

Відповідно до пунктів 1.1, 1.4, 1.5 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 05.11.2018 № 05/18 замовник (Позивач) замовляє, а виконавець (ТОВ «СПМК-17») зобов`язується надати послуги дорожньо-будівельних машин та механізмів, згідно заявки замовника. Заявка надається в усній або письмовій формі, та містить повну інформацію про характеристики, види та кількість, необхідних машин, а також про час та період надання послуг. Послуги за цим договором надаються для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 224+500 - 229+500. Державний замовник робіт, зазначених в п. 1.4 цього договору - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядник - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 85П/18 від 25.06.2018.

Згідно із пунктами 2.1, 3.1, 3.2 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 05.11.2018 № 05/18 вартість та об`єм наданих послуг визначається сторонами в актах приймання наданих послуг. Загальна сума актів є сумою договору. Розрахунки здійснюються замовником виконавцю на його поточний рахунок в національній валюті України на підставі актів наданих послуг. З урахуванням того, що надання послуг здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 85П/18 від 25.06.2018, Державним замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

Відповідно до пункту 6.3 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 05.11.2018 № 05/18 у випадку прострочення оплати за надані послуги більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплачених послуг, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 05.11.2018 № 05/18 ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000059 на загальну суму 567 539,94 грн. /т. ІІ а.с. 1/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 05.11.2018 № 05/18 надано Позивачу послуги на загальну суму 567 539,94 грн., що підтверджується Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № SPP-00074, підписаним уповноваженими представниками та скріпленим печатками сторін /т. ІІ а.с. 2/

Позивачем сплачено за надані послуги ТОВ «СПМК-17» 567 539,94 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1088 /т. ІІ а.с. 3/

21.11.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір поставки № 21/11Е /т. І а.с. 244-246/

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1, 3.2, 5.2 Договору поставки від 21.11.2018 № 21/11Е постачальник (ТОВ «СПМК-17») за замовленням покупця (Позивача) зобов`язаний передати у власність покупця, а покупець зобов`язаний прийняти і сплатити на умовах, визначених цим договором продукцію, номенклатура, тип, марка, кількість і ціна якого зазначається у видаткових накладних при відвантаженні товару. Загальна сума договору визначається сумою вартості всіх окремих постачань на підставі відвантажувальних документів постачальника в період дії даного договору. З урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 85П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору поставки від 21.11.2018 № 21/11Е ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000060 на загальну суму 202 245,61 грн. /т. І а.с. 241/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору поставки від 21.11.2018 № 21/11Е поставлено Позивачу товар на загальну суму 202 245,61 грн., що підтверджується видатковою накладною від 22.02.2019 № SPP-00012 /т. І а.с. 242/

Позивачем сплачено за поставлений товар ТОВ «СПМК-17» 202 245,61 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1089 /т. І а.с. 243/

02.11.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів № 02/18 /т. ІІ а.с. 37/

Відповідно до пунктів 1.1, 1.4, 1.5 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 02.11.2018 № 02/18 замовник (Позивач) замовляє, а виконавець (ТОВ «СПМК-17») зобов`язується надати послуги дорожньо-будівельних машин та механізмів, згідно заявки замовника. Заявка надається в усній або письмовій формі, та містить повну інформацію про характеристики, види та кількість, необхідних машин, а також про час та період надання послуг. Послуги за цим договором надаються для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 247+000 - 253+000. Державний замовник робіт, зазначених в п. 1.4 цього договору - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядник - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 88П/18 від 25.06.2018.

Згідно із пунктами 2.1, 3.1, 3.2 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 02.11.2018 № 02/18 вартість та об`єм наданих послуг визначається сторонами в актах приймання наданих послуг. Загальна сума актів є сумою договору. Розрахунки здійснюються замовником виконавцю на його поточний рахунок в національній валюті України на підставі актів наданих послуг. З урахуванням того, що надання послуг здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 88П/18 від 25.06.2018, Державним замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

Відповідно до пункту 6.3 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 02.11.2018 № 02/18 у випадку прострочення оплати за надані послуги більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплачених послуг, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 02.11.2018 № 02/18 ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000061 на загальну суму 489 324,72 грн. /т. ІІ а.с. 41/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 02.11.2018 № 02/18 надано Позивачу послуги на загальну суму 489 324,72 грн., що підтверджується Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № SPP-000568, підписаним уповноваженими представниками та скріпленим печатками сторін /т. ІІ а.с. 42/

Позивачем сплачено за надані послуги ТОВ «СПМК-17» 489 324,72 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1087 /т. ІІ а.с. 43/

30.11.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір поставки № 30/11Е /т. ІІ а.с. 30-33/

Відповідно до пунктів 1.1, 1.3, 1.4 Договору поставки від 30.11.2018 № 30/11Е постачальник (ТОВ «СПМК-17») за замовленням покупця (Позивача) зобов`язаний передати у власність покупця, а покупець зобов`язаний прийняти і сплатити на умовах, визначених цим договором продукцію, номенклатура, тип, марка, кількість і ціна якого зазначається у видаткових накладних при відвантаженні товару. Товар поставляється для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 247+000 - 253+000. Замовник робіт - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядник - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 88П/18 від 25.06.2018.

Згідно із пунктами 3.1, 3.2, 5.2 Договору поставки від 30.11.2018 № 30/11Е загальна сума договору визначається сумою вартості всіх окремих постачань на підставі відвантажувальних документів постачальника в період дії даного договору. З урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 88П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору поставки від 30.11.2018 № 30/11Е ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000062 на загальну суму 198 746,26 грн. /т. ІІ а.с. 34/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору поставки від 30.11.2018 № 30/11Е поставлено Позивачу товар на загальну суму 198 746,26 грн., що підтверджується видатковою накладною від 27.12.2018 № SPP-000314 /т. ІІ а.с. 35/

Позивачем сплачено за поставлений товар ТОВ «СПМК-17» 198 746,26 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1086 /т. ІІ а.с. 36/

23.11.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір поставки № 23/11Е /т. ІІ а.с. 69-71/

Відповідно до пунктів 1.1, 1.3, 1.4 Договору поставки від 23.11.2018 № 23/11Е постачальник (ТОВ «СПМК-17») за замовленням покупця (Позивача) зобов`язаний передати у власність покупця, а покупець зобов`язаний прийняти і сплатити на умовах, визначених цим договором продукцію, номенклатура, тип, марка, кількість і ціна якого зазначається у видаткових накладних при відвантаженні товару. Товар поставляється для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 253+000 - 258+000. Замовник робіт - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядник - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 89П/18 від 25.06.2018.

Згідно із пунктами 3.1, 3.2, 5.2 Договору поставки від 23.11.2018 № 23/11Е загальна сума договору визначається сумою вартості всіх окремих постачань на підставі відвантажувальних документів постачальника в період дії даного договору. З урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 89П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору поставки від 23.11.2018 № 23/11Е ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000064 на загальну суму 176 977,31 грн. /т. ІІ а.с. 72/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору поставки від 23.11.2018 № 23/11Е поставлено Позивачу товар на загальну суму 176 977,31 грн., що підтверджується видатковою накладною від 21.12.2018 № SPP-000307 /т. ІІ а.с. 73/

Позивачем сплачено за поставлений товар ТОВ «СПМК-17» 176 977,31 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1085 /т. ІІ а.с. 74/

03.12.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів № 03/18 /т. ІІ а.с. 75/

Відповідно до пунктів 1.1, 1.4, 1.5 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 03.12.2018 № 03/18 замовник (Позивач) замовляє, а виконавець (ТОВ «СПМК-17») зобов`язується надати послуги дорожньо-будівельних машин та механізмів, згідно заявки замовника. Заявка надається в усній або письмовій формі, та містить повну інформацію про характеристики, види та кількість, необхідних машин, а також про час та період надання послуг. Послуги за цим договором надаються для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 253+000 - 258+000. Державний замовник робіт, зазначених в п. 1.4 цього договору - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядник - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 89П/18 від 25.06.2018.

Згідно із пунктами 2.1, 3.1, 3.2 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 03.12.2018 № 03/18 вартість та об`єм наданих послуг визначається сторонами в актах приймання наданих послуг. Загальна сума актів є сумою договору. Розрахунки здійснюються замовником виконавцю на його поточний рахунок в національній валюті України на підставі актів наданих послуг. З урахуванням того, що надання послуг здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 89П/18 від 25.06.2018, Державним замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

Відповідно до пункту 6.3 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 03.12.2018 № 03/18 у випадку прострочення оплати за надані послуги більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплачених послуг, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 03.12.2018 № 03/18 ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000063 на загальну суму 541 401,68 грн. /т. ІІ а.с. 79/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 03.12.2018 № 03/18 надано Позивачу послуги на загальну суму 541 401,68 грн., що підтверджується Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № SPP-000572, підписаним уповноваженими представниками та скріпленим печатками сторін /т. ІІ а.с. 80/

Позивачем сплачено за надані послуги ТОВ «СПМК-17» 541 401,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1084 /т. ІІ а.с. 81/

09.11.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів № 09/18 /т. ІІ а.с. 115-117/

Відповідно до пунктів 1.1, 1.4, 1.5 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 09.11.2018 № 09/18 замовник (Позивач) замовляє, а виконавець (ТОВ «СПМК-17») зобов`язується надати послуги дорожньо-будівельних машин та механізмів, згідно заявки замовника. Заявка надається в усній або письмовій формі, та містить повну інформацію про характеристики, види та кількість, необхідних машин, а також про час та період надання послуг. Послуги за цим договором надаються для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 281+000 - 287+000. Державний замовник робіт, зазначених в п. 1.4 цього договору - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядник - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 90П/18 від 25.06.2018.

Згідно із пунктами 2.1, 3.1, 3.2 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 09.11.2018 № 09/18 вартість та об`єм наданих послуг визначається сторонами в актах приймання наданих послуг. Загальна сума актів є сумою договору. Розрахунки здійснюються замовником виконавцю на його поточний рахунок в національній валюті України на підставі актів наданих послуг. З урахуванням того, що надання послуг здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 90П/18 від 25.06.2018, Державним замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником.

Відповідно до пункту 6.3 Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 09.11.2018 № 09/18 у випадку прострочення оплати за надані послуги більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплачених послуг, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 09.11.2018 № 09/18 ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000057 на загальну суму 546 431,60 грн. /т. ІІ а.с. 119/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 09.11.2018 № 09/18 надано Позивачу послуги на загальну суму 546 431,60 грн., що підтверджується Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № SPP-000569, підписаним уповноваженими представниками та скріпленим печатками сторін /т. ІІ а.с. 120/

Позивачем сплачено за надані послуги ТОВ «СПМК-17» 546 431,60 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1091 /т. ІІ а.с. 121/

19.11.2018 між ТОВ «СПМК-17» та Позивачем укладено Договір поставки № 19/11Е /т. ІІ а.с. 109-111/

Відповідно до пунктів 1.1, 1.3, 1.4 Договору поставки від 19.11.2018 № 19/11Е постачальник (ТОВ «СПМК-17») за замовленням покупця (Позивача) зобов`язаний передати у власність покупця, а покупець зобов`язаний прийняти і сплатити на умовах, визначених цим договором продукцію, номенклатура, тип, марка, кількість і ціна якого зазначається у видаткових накладних при відвантаженні товару. Товар поставляється для виконання робіт на об`єкті: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 281+000 - 287+000. Замовник робіт - Служба автомобільних доріг в Одеській області, підрядник - ПП «Полтавабудцентр», згідно Договору підряду № 90П/18 від 25.06.2018.

Згідно із пунктами 3.1, 3.2, 5.2 Договору поставки від 19.11.2018 № 19/11Е загальна сума договору визначається сумою вартості всіх окремих постачань на підставі відвантажувальних документів постачальника в період дії даного договору. З урахуванням того, що постачання товару здійснюється для виконання покупцем робіт за договором підряду № 90П/18 від 25.06.2018, замовником яких є служба автомобільних доріг в Одеській області, сторони домовились, що розрахунки за товар, в тому числі оплата вартості транспортних витрат постачальника (у разі поставки товару транспортом постачальника) здійснюється до 10.02.2019 за умови наявності отримання фінансування замовником робіт (Службою автомобільних доріг), а у випадку відсутності бюджетного фінансування, не пізніше 7 робочих днів після отримання відповідного фінансування замовником. У випадку прострочення оплати за поставлений товар більше ніж на 7 днів, постачальник має право вимагати сплату штрафу, у розмірі 20 % від вартості невчасно сплаченого товару, за порушення покупцем зобов`язань за договором, а покупець зобов`язується сплатити такий штраф за першою вимогою постачальника.

На виконання умов Договору поставки від 19.11.2018 № 19/11Е ТОВ «СПМК-17» виставлено Позивачу рахунок-фактуру від 24.05.2019 № SPP-000058 на загальну суму 192 575,69 грн. /т. ІІ а.с. 112/

ТОВ «СПМК-17» на виконання умов Договору поставки від 19.11.2018 № 19/11Е поставлено Позивачу товар на загальну суму 192 575,69 грн., що підтверджується видатковою накладною від 26.12.2018 № SPP-000312 /т. ІІ а.с. 113/

Позивачем сплачено за поставлений товар ТОВ «СПМК-17» 192 575,69 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.05.2019 № 1090 /т. ІІ а.с. 114/

03.06.2019 ТОВ "СПМК-17" направила на адресу ПП "Полтавабудцентр" Вимоги № 06/218 та № 06/219 у зв`язку із простроченням оплати за вищевказаними договорами /т. ІІ а.с. 133, 128/, відповідно до яких:

- штраф за порушення терміну оплати за Договором про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 05.11.2018 № 05/18 складає 113 507,99 грн. (567 539,94 / 100 Х 20 = 113 507,99);

- штраф за прострочення оплати Позивачем за Договором поставки від 21.11.2018 № 21/11Е складає 40 449,13 грн. (202 245,61 / 100 Х 20 = 40 449,13);

- штраф за порушення терміну оплати за Договором про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 02.11.2018 № 02/18 складає 97 864,95 грн. (489 324,72 / 100 Х 20 = 97 864,95);

- штраф за прострочення оплати Позивачем за Договором поставки від 30.11.2018 № 30/11Е складає 39 749,26 грн. (198 746,26 / 100 Х 20 = 39 749,26);

- штраф за прострочення оплати Позивачем за Договором поставки від 23.11.2018 № 23/11Е складає 35 395,47 грн. (176 977,31 / 100 Х 20 = 35 395,47);

- штраф за порушення терміну оплати за Договором про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 02.11.2018 № 02/18 складає 108 280,34 грн. (541 401,68 / 100 Х 20 = 108 280,34);

- штраф за порушення терміну оплати за Договором про надання послуг дорожньо-будівельних машин та механізмів від 09.11.2018 № 09/18 складає 109 286,32 грн. (546 431,60 / 100 Х 20 = 109 286,32);

- штраф за прострочення оплати Позивачем за Договором поставки від 19.11.2018 № 19/11Е складає 38 515,14 грн. (192 575,69 / 100 Х 20 = 38 515,14).

Позивачем сплачено штрафи за прострочення оплати за вищевказаними договорами ТОВ "СПМК-17", а саме:

154 108,91 грн. - платіжне доручення від 22.08.2019 № 1592 (т. ІІ а.с. 132);

428 939,59 грн. - платіжне доручення від 22.08.2019 № 1593 (т. ІІ а.с. 137).

Отже сума штрафів, що становить збитки Позивача у зв`язку із порушенням Відповідачем своїх зобов`язань щодо своєчасної і повної оплати за договорами підряду від 25.06.2018 № 79П/18, № 85П/18, № 88П/18, № 89П/18, № 90П/18 складають 18 778 653,17 грн. (4 448 980,46 + 4 685 811,24 + 4 344 299,55 + 4 716 513,32 + 113 507,99 + 40 449,13 + 97 864,95 + 39 749,26 + 35 395,47 + 108 280,34 + 109 286,32 + 38 515,14 = 18 778 653,17). Решта заявлених позовних вимог про стягнення збитків у розмірі 39 999,89 грн. (18 818 653,06 - 18 778 653,17 = 39 999,89) не підлягає задоволенню з вищевказаних підстав.

Щодо доводу Відповідача про надіслання ним листа від 03.06.2019 № 01-1487/06 про відмову від Договорів підряду від 25.06.2018 № 85П/18, № 88П/18, № 89П/18, № 90П/18 слід зазначити, що вчинення цих дій немає правового значення для правовідносин сторін які виникли раніше.

На підставі викладеного, суд вважає такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги в частині стягнення з Відповідача 19 656 934,00 грн. - суми основного боргу, 403 148,39 грн. - суми інфляційних втрат, 329 280,89 грн. - 3 % річних, 18 778 653,17 грн. - збитків за договорами.

При розподілі господарських витрат суд виходить з положень пункту 2 частини першої статті 129 Господарського процесуального кодексу України, згідно із якими судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись частиною першою статті 11, частиною другою статті 22, частиною першою статті 509, статтями 525, 526, частиною першою статті 530, статтею 623, частиною другою статті 625, статтею 629, частиною першою статті 837 Цивільного кодексу України, статтею 193, статтею 224, частиною першою статті 225 Господарського кодексу України, статтями 73, 74, 76-80, 86, 123, 124, 129, 130, 236, 237, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Служби автомобільних доріг в Одеській області (65031, м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 49, код ЄДРПОУ 25829550) на користь Приватного підприємства "Полтавабудцентр" (36017, м. Полтава, вул. Лісозахисна, 14, код ЄДРПОУ 24565511) 19 656 934,00 грн. (дев`ятнадцять мільйонів шістсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять чотири гривні 00 коп.) - суму основного боргу, 403 148,39 грн. (чотириста три тисячі сто сорок вісім гривень 39 коп.) - інфляційних втрат, 329 280,89 грн. (триста двадцять дев`ять тисяч двісті вісімдесят гривень 89 коп.) - 3 % річних, 18 778 653,17 грн. (вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч шістсот п`ятдесят три гривні 17 коп.) - збитків за договорами та витрати на сплату судового збору в розмірі 586 940,01 грн. (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот сорок гривень 01 коп.).

3. Відмовити в задоволенні позову Приватного підприємства "Полтавабудцентр" до Служби автомобільних доріг в Одеській області в частині стягнення 11 768,00 грн. - суми основного боргу, 1 382 727,86 грн. - інфляційних втрат, 353 456,94 грн. - 3 % річних, 39 999,89 грн. - збитків за договорами.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги через господарський суд Одеської області відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України, протягом 20 днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 09 грудня 2019 р.

Суддя Ю.А. Шаратов