Ухвала суду № 84727723, 30.09.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

30.09.2019Справа № 910/3929/18Суддя Мудрий С.М., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948"

про зобов'язання вчинити дії та стягнення 1 895 051,56 грн.

Представники:

від позивача: Болдін В.В. - представник за довіреністю № 1-864 від 29.05.2019 р.;

від відповідача: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" в якому просить суд:

зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об'єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема:

прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.;

влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.;

задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.;

монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.;

пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.;

придбання та монтаж обладнання на вузли зв'язку на суму 71 127,91 грн.;

монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн.

та стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 1 662 622, 44 грн., штраф 7% за прострочення понад 30 днів - 232 429, 12 грн., всього на загальну суму 1 895 051,56 грн.

Позовні вимоги обгрунтовані неналежним виконанням договору підряду №1607000404 від 13.07.2016 в частині своєчасного виконання робіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2018 р. відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 р. у справі № 910/3929/18 (суддя Гулевець О.В.), яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 р. у задоволенні позову відмовлено повністю.

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 р. у справі № 910/3929/18, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2018 стягнуто з публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" (01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1, ідентифікаційний код 30019801) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" (04053, м. Київ, вулиця ОБСЕРВАТОРНА, будинок 6, приміщення 5, ідентифікаційний код 39139461) витрати на правову допомогу у розмірі 20000,00 грн.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 р. рішення Господарського суду міста Києва від 02.08.2018 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 р. скасовано. Справу № 910/3929/18 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2019 р. додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 28.08.2018 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 р. скасовано. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про залучення доказів понесених витрат на професійну правничу допомогу та розподіл витрат на професійну правничу допомогу передано до господарського суду міста Києва для вирішення питання розподілу витрат на професійну правничу допомогу.

В результаті зазначеного автоматичного розподілу справу № 910/3929/18 передано на новий розгляд судді Мудрому С.М.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.07.2019 р. прийнято справу №910/3929/18 до свого провадження, підготовче засідання у справі № 910/3929/18 призначено на 09.09.2019 р.

30.08.2019 р. до канцелярії суду відповідач подав пояснення по справі.

09.09.2019 р. до канцелярії суду позивач подав заяву про відмову від частини позовних вимог, докази по справі.

У судове засідання 09.09.2019 р. представник відповідача не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином.

Представник позивача підтримав подану заяву про відмову від частини позовних вимог, а саме в частині зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об'єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.; монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.; пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв'язку на суму 71 127,91 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2019 прийнято заяву акціонерного товариства "Укртрансгаз" про відмову від позову від частини позовних вимог. Закрито провадження у справі № 910/3929/18 за позовом акціонерного товариства "Укртрансгаз" до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" в частині зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об'єкту "BOЛ3 Красилів - Тернопіль" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 13.07.2016 № 1607000404 та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 286 345, 02 грн., зокрема: прокладання захисної п/е трубки на суму 1 344 004,23 грн.; влаштування переходів методом ГНБ на суму 9 066, 96 грн.; задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 654 962,22 грн.; монтаж контейнерів KЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 472 129, 26 грн.; пристосування приміщень ВЗ (ремонт, оздоблювальні, електротехнічні роботи) 35768,86 грн.; придбання та монтаж обладнання на вузли зв'язку на суму 71 127,91 грн.; монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 112 337,86 грн. Відкладено підготовче судове засідання у справі на 30.09.2019.

У судове засідання 30.09.2019 відповідач не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином.

В судовому засіданні представник позивача заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання, просив суд задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи клопотання представника позивача про відкладення підготовчого засідання, а також те, що неявка відповідача у судове засідання перешкоджає розгляду справи, суд вважає за доцільне відкласти підготовче судове засідання у справі.

Керуючись ч. 3 ст. 177, п. 3 ч. 2 ст. 183, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче судове засідання у справі на 28.10.19 о 10:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .

2. Продовжити строк підготовчого провадження у справі на 30 днів.

3. Явку представників учасників справи в підготовче судове засідання визнати обов'язковою.

4. Попередити відповідача, що відповідно до п.1, 2 ч. 3 ст. 202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки, повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки

Суддя С.М. Мудрий