Рішення № 84051390, 02.09.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2965/19

Провадження № 2/727/801/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

02 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого судді Слободян Г.М.

за участю секретаря судових засідань Ільчук М.В.

позивача ОСОБА_1

представника позивача, адвоката Заболотного С.М.

представника відповідача ТОВ «Рембудсервіс-Інвест», адвоката Єфтемій Р.Ф.

розглянувши у загальному позовному провадженні у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань приміщення Шевченківського районного суду м. Чернівці цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 (місце проживання АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рембудсервіс-Інвест»(місце знаходження: 58000 м. Чернівці вул.Головна, 226 «А»), Приватного підприємтва Будівельна компанія «Рембудсервіс»(місце знаходження: 58000 м. Чернівці вул.Головна, 226 «А»), Приватного підприємця ОСОБА_2 Петра Петровича (місце проживання: АДРЕСА_2 Крутеньки АДРЕСА_3 ) про стягнення неустойки (пені) та збитків за невиконання умов договору підряду від 05.10.2015 року,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рембудсервіс-Інвест», Приватного підприємтва Будівельна компанія «Рембудсервіс», Приватного підприємця Карчистого Петра Петровича про стягнення неустойки (пені) та збитків за невиконання умов договору підряду від 05.10.2015 року, зокрема: стягненні на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рембудсервіс-Інвест», місце знаходження: 58000 м. Чернівці вул.Головна, 226 «А» в розмірі 93224,66 грн., Приватного підприємтва Будівельна компанія «Рембудсервіс»в розмірі 26635,62 грн., місце знаходження: 58000 м. Чернівці вул.Головна, 226 «А», Приватного підприємця ОСОБА_3 , мешканцяАДРЕСА_3 в розмірі 29965,07 грн. та стягненні на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рембудсервіс-Інвест», Приватного підприємтва Будівельна компанія «Рембудсервіс», Приватного підприємця Карчистого Петра Петровича моральної шкоди завданої шляхом невиконання своїх зобов`язань відповідно до договору підряду у розмірі 70000,00 грн. - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

У зв`язку з складністю справи, в порядку ст. 259 ч.6 ЦПК України, складання повного тексту судового рішення відкладено до 10 днів.

Суддя Слободян Г.М.