Рішення № 83978563, 03.09.2019, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

(вступна та резолютивна частини)

03.09.2019р. Справа №905/1272/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна корпорація "ГРАНД", м.Київ

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Металокомплект-М", м.Маріуполь

про стягнення заборгованості в сумі 142783,44 грн.

Суддя Г.В. Левшина

при секретарі судового засідання Купченко Р.В.

Представники сторін:

від позивача: Коротка А.В.

від відповідача: не з`явився

В засіданні суду брали участь:

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна корпорація "ГРАНД", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металокомплект-М", м.Маріуполь про стягнення попередньої оплати в сумі 100699,37 грн. та неустойки в сумі 29303,52 грн. задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Металокомплект-М" (вул. Миколаївська, 7/17, м.Маріуполь, Донецька область, 87515; код ЄДРПОУ 40943051) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна корпорація "ГРАНД" (вул.Зоологічна, 4А, оф.139, м.Київ, 04119, ЄДРПОУ 40637482) попередню оплату в сумі 100699,37 грн., неустойку в сумі 29088,00 грн., судовий збір в сумі 1946,72 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна корпорація "ГРАНД" (вул.Зоологічна, 4А, оф.139, м.Київ, 04119, ЄДРПОУ 40637482) з державного бюджету України судовий збір в сумі 191,72 грн., сплачений згідно платіжного доручення №1017 від 09.07.2019р.

В судовому засіданні 03.09.2019р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Г.В. Левшина