Ухвала суду № 83954433, 29.08.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

29.08.2019Справа № 910/8425/19

Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши

зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс"

до Міністерства оборони України

про внесення змін до державного контракту на виконання робіт за державним оборонним замовленням від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79 в частині зміни строку виконання робіт, які зазначені у календарному плані виконання робіт (додаток № 1 до державного контракту від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79) шляхом підписання додаткової угоди, визнав подані матеріали достатніми для прийняття зустрічної позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 180, 234 Господарського процесуального кодексу України,

Установив:

27.06.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Міністерства оборони України з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" про стягнення 1 485 383 грн 43 коп. штрафних санкцій за державним контрактом від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" в порушення норм чинного законодавства України та укладеного сторонами контракту № 342/3/5/18/79 від 29.12.2018 не виконав взяті на себе зобов`язання щодо строку надання послуг з ремонту, у зв`язку з чим відповідачу нараховано пеню за порушення терміну виконання зобов`язань у розмірі 565 234 грн 39 коп. та штраф за прострочення надання послуг понад тридцять днів у розмірі 920 149 грн 04 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2019, на підставі частини 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, позовну заяву залишено без руху.

09.07.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи на підтвердження усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2019 відкрито провадження у справі № 910/8425/19, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 19.08.2019.

25.07.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог.

30.07.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.

01.08.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позов.

06.08.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.

09.08.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог.

12.08.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

У підготовчому засіданні 19.08.2019 судом оголошено перерву до 09.09.2019.

В порядку статті 120 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.08.2019 № 910/8425/19 суд викликав відповідача у підготовче засідання на 09.09.2019.

27.08.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" до Міністерства оборони України про внесення змін до державного контракту на виконання робіт за державним оборонним замовленням від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79 в частині зміни строку виконання робіт, які зазначені у календарному плані виконання робіт (додаток № 1 до державного контракту від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79) шляхом підписання додаткової угоди.

При цьому, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" просить суд поновити строк на подачу зустрічного позову, оскільки підставою для заявлення зустрічного позову стала заява про збільшення розміру позовних вимог, подана позивачем, та з якою відповідач ознайомився 09.08.2019, що підтверджується відповідною відміткою.

В обґрунтування заявлених зустрічних позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" посилається на те, що у зв`язку із зміною істотних обставин, до державного контракту від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79 мають бути внесені зміни шляхом укладення додаткової угоди.

Відповідно до норм частин 1-3 статті 180 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об`єднуються в одне провадження з первісним позовом.

Згідно з частиною 1 та 4 статті 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за можливе поновити пропущений процесуальний строк на подачу зустрічного позову.

Таким чином, суд дійшов висновку, що позивачем за зустрічним позовом належним чином обґрунтовано обставини, що свідчать про взаємну пов`язаність позовів, та факт задоволення зустрічного позову виключатиме задоволення первісного позову.

Керуючись ст.ст. 180, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкрити провадження у справі та об`єднати зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" до Міністерства оборони України про внесення змін до державного контракту на виконання робіт за державним оборонним замовленням від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79 в частині зміни строку виконання робіт, які зазначені у календарному плані виконання робіт (додаток № 1 до державного контракту від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79) шляхом підписання додаткової угоди в одне провадження з первісним позовом Міністерства оборони України з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" про стягнення 1 485 383 грн 43 коп. штрафних санкцій за державним контрактом від 29.12.2018 № 342/3/5/18/79.

2. Підготовче засідання призначити на 09.09.19 о 15:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 41.

3. Зобов`язати відповідача за зустрічним позовом протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали надати суду:

- відзив на зустрічний позов в порядку статті 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та докази направлення цих документів позивачу;

- протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання відповіді на відзив подати до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в них, та докази направлення цих документів позивачу.

4. Зобов`язати позивача за зустрічним позовом протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання відзиву відповідача на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ній, та докази направлення цих документів відповідачу.

5. Заяви, клопотання, відзив і заперечення подавати тільки в письмовій формі.

Суддя Н.Б.Плотницька