YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Господарський суд Миколаївської області

Судовий наказ № 83724214, 20.08.2019, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення

20.08.2019

Номер справи

915/1392/19

Номер документу

83724214

Форма судочинства

Господарське

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

НАКАЗ

20 серпня 2019 року Справа № 915/1392/19

На виконання рішення господарського суду Миколаївської області від 22 липня 2019 року.

Стягувач: Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, вул. Ветеранів, 2, м. Львів, 79007 (код ЄДРПОУ 24982002) фактична адреса: вул. Мечнікова, 16, м. Львів, 79017

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "УКРІНБУД", вул. 2-А Слобідська, 73, кв. 2, м. Миколаїв, 54055 (код ЄДРПОУ 40092605)

Стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "УКРІНБУД", вул. 2-А Слобідська, 73, кв. 2, м. Миколаїв, 54055 (код ЄДРПОУ 40092605) на користь позивача Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вул. Ветеранів, 2, м. Львів, 79007 (код ЄДРПОУ 24982002) фактична адреса: вул. Мечнікова, 16, м. Львів, 79017:

- 83 087, 47 грн. (вісімдесят три тисячі вісімдесят сім грн. 47 коп.) - пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018 року № 125;

- 100 277, 98 грн. (сто тисяч двісті сімдесят сім грн. 98 коп.) - штрафу за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів;

- 2 750, 49 грн. (дві тисячі сімсот п`ятдесят грн. 49 коп.) - витрат по сплаті судового збору.

Рішення набрало законної сили 20.08.2019 року.

Строк пред`явлення наказу до виконання - протягом трьох місяців.

Суддя Е.М. Олейняш

Часті запитання

Який тип судового документу № 83724214 ?

Документ № 83724214 це Судовий наказ

Яка дата ухвалення судового документу № 83724214 ?

Дата ухвалення - 20.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83724214 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83724214 ?

В Господарський суд Миколаївської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 83724214, Господарський суд Миколаївської області

Судове рішення № 83724214, Господарський суд Миколаївської області було прийнято 20.08.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Судовий наказ. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 83724214 відноситься до справи № 915/1392/19

Це рішення відноситься до справи № 915/1392/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83724213

Наступний документ : 83724215

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;