Рішення № 82527075, 19.06.2019, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

(вступна та резолютивна частини)

19.06.2019 Справа № 905/441/19

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Зекунова Е.В., за участю секретаря судового засідання Поліщук А.О., розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Служби автомобільних доріг у Донецькій області до Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” про стягнення неустойки у розмірі 98 668 грн. 64 коп., за зустрічним позовом Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” до Служби автомобільних доріг у Донецькій області про внесення змін до договору,-

За участю представників сторін:

від позивача (за первісним позовом) – не з`явились;

від відповідача (за первісним позовом) – Кравець Ю.А.(за довіреністю);

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.12, 13, 74, 76, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог Служби автомобільних доріг у Донецькій області до Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” про стягнення неустойки у розмірі 98668 грн. 64 коп. – відмовити повністю.

Витрати по сплаті судового збору за первісним позовом у розмірі 1921 грн. 00 коп. залишити за Службою автомобільних доріг у Донецькій області (84333, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Уральська, 12, ЄДРПОУ 25946285).

Зустрічні позовні вимоги Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” до Служби автомобільних доріг у Донецькій області про внесення змін до договору – задовольнити повністю.

Внести зміни до Договору №2-68 від 24.05.2018, укладеного між Службою автомобільних доріг у Донецькій області (ЄДРПОУ 25946285) та Приватним виробничо-комерційним підприємством «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) шляхом викладення умов розділу 3, п.3.1. договору у наступній редакції:

« 3.1. підрядник зобов`язаний приступити до виконання робіт, визначених в цьому Договорі (пункт 1.1.) протягом 5 (п`яти) днів з моменту укладення Договору і завершити їх у строк до 30.06.2019 року.»

Стягнути зі Служби автомобільних доріг у Донецькій області (84333, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Уральська, 12, ЄДРПОУ 25946285) на користь Приватного виробничо-комерційного підприємства “Транспроект” (49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Кам`янська, буд.36, ЄДРПОУ 32608902) витрати по сплаті судового збору у розмірі 1921 грн. 00 коп.

Рішення прийняте у нарадчій кімнаті, його вступну та резолютивну частини проголошено у судовому засіданні 19.06.2019.

Повний текст рішення буде складено та підписано 21.06.2019.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ у встановленому порядку.

Рішення господарського суду Донецької області набирає законної сили за правилами, встановленими статтею 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене до Східного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому главою 1 розділу ІV Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Е.В. Зекунов