Ухвала суду № 81754828, 16.05.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

16.05.2019 Справа № 904/731/19

За позовом Військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі:

Позивача-1: Міністерства оборони України, м. Київ

Позивача-2: Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд", м. Дніпро

про стягнення штрафних санкцій за порушення умов договору підряду в розмірі 456 479 грн. 43 коп.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

прокурор не з`явився

від позивача-1 не з`явився

від позивача-2 Матвєєнко Г.М. дов. № 303/24/ю/5939 від 27.12.2018

від відповідача не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Військовий прокурор Криворізького гарнізону Південного регіону України звернувся до господарського суду Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (надалі - Позивач-1) та Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (надалі - Позивач-2) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд" (надалі - Відповідач) про стягнення штрафних санкцій за порушення в розмірі 456 479 грн. 43 коп., з яких: 346 647 грн. 42 коп. - пеня, 109 832 грн. 00 коп. - штраф за прострочення виконання робіт у розмірі 109 832 грн. 00 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням умов договору підряду від 15.08.2018 №278/2018/278, а саме простроченням строків виконання робіт за вказаним договором.

Прокурор в засідання не з`явився та подав клопотання про відкладення розгляду справи через його зайнятість у іншому засіданні.

Відповідач явку представника в засідання не забезпечив, причини неявки суду не повідомив.

Позивач вимоги ухвали суду від 16.04.2019 щодо надання розгорнутого розрахунку не виконав.

У зв`язку з викладеними обставинами суд позбавлений можливості розглянути питання визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, що є підставою для відкладення підготовчого засідання згідно п. 3 ч. 2 ст. 183 цього кодексу та продовження строку підготовчого провадження відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження до 16.06.2019.

2. Підготовче засідання відкласти на 13.06.2019 о 10:30год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-408 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

4. Позивачу повторно у строк до 30.05.2019 надати розгорнутий розрахунок із зазначенням порядку визначення сум заборгованості, з яких здійснено нарахування неустойки.

Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при подачі відповідних заяв, а також, докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв, що подаються до суду.

Явка в засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя О.В. Ліпинський