Ухвала суду № 81367496, 24.04.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

24.04.2019 м. ДніпроСправа № 904/589/19

За позовом Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг

до Приватного підприємства "Альянс-Запчастина", м. Кривий Ріг

про стягнення пені у розмірі 1 372 680 грн. та штрафу у розмірі 213 106,79 грн.

Суддя Ніколенко М.О.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність № 52-16/07 від 08.01.2019;

від відповідача: ОСОБА_2, довіреність від 11.03.2019;

від відповідача: ОСОБА_3, директор, наказ № К/К-000011 від 12.02.2014.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного підприємства "Альянс-Запчастина" про стягнення пені у розмірі 1 194 120 грн. та штрафу у розмірі 213 106,79 грн.

Позов обґрунтований порушенням відповідачем своїх зобов'язань за договором підряду №2017/д/ОГМ/1207 від 23.08.2017 зі своєчасного виконання капітального ремонту екскаватора ЕКГ-10, госп. №47, інв. № 4216184.

Ухвалою суду від 19.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 12.03.2019.

На адресу суду, 05.03.2019 надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про збільшення розміру позовних вимог. У даній заяві позивач просить суд стягнути з Приватного підприємства "Альянс-Запчастина" пеню у розмірі 1 372 680 грн. та штраф у розмірі 213 106,79 грн.

Ухвалою суду від 12.03.2019 прийнято заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог до розгляду та відкладено підготовче засідання на 26.03.2019.

У судовому засіданні від 26.03.2019 оголошено перерву до 09.04.2019.

У судовому засіданні від 09.04.2019 оголошено перерву до 24.04.2019.

Ухвалою суду від 09.04.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 20.05.2019 включно.

На електронну адресу суду, 19.04.2019 надійшла заява відповідача про залучення ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "ОМЗ-Кривбас-Сервіс" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача. Подана заява мотивована такими обставинами.

За договором підряду №2017/д/ОГМ/1207 від 23.08.2017 відповідач взяв на себе зобов'язання здійснити виключно механічну частину капітального ремонту екскаватора. Для виконання електричної частини капітального ремонту позивачем було залучено іншу підрядну організацію - ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "ОМЗ-Кривбас-Сервіс". Відповідач зазначає, що порушення ним графіку виконання робіт зумовлено, зокрема, несвоєчасною поставкою Приватному підприємству "Альянс-Запчастина" електродів.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "ОМЗ-Кривбас-Сервіс" є підрядником з виконання електричної частини капітального ремонту екскаватора ЕКГ-10, госп. №47, інв. № 4216184, рішення суду у даній справі може вплинути на права та обов'язки відповідної особи.

За таких обставин, ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "ОМЗ-Кривбас-Сервіс" слід залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

Представники сторін у судове засідання з'явились. Представник позивача надав до суду письмові пояснення, у яких зазначив, що строки виконання ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "ОМЗ-Кривбас-Сервіс" електричної частини капітального ремонту екскаватора залежали від виконання відповідачем механічної частини відповідного ремонту.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку, зокрема, залучення до участі або вступу у справу третьої особи.

За таких обставин, підготовче засідання у справі слід відкласти.

Керуючись ст. ст. 50, 121, 182, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 13.05.2019 о 15:00 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-301 (корпус № 1) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "ОМЗ-Кривбас-Сервіс" (Код ЄДРПОУ: 37272179; місцезнаходження: 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Упіта, буд. 55А).

4. До судового засідання надати:

Позивачу: докази направлення на адресу третьої особи копії позовної заяви з додатками;

Відповідачу: докази направлення на адресу третьої особи копії відзиву з додатками;

Третій особі: надати письмові пояснення щодо позову та відзиву в строк протягом 15 днів з дня вручення позовної заяви або відзиву відповідно; надіслати іншим учасникам справи копію письмових пояснень та доданих до них документів, докази чого надати суду.

5. Визнати явку учасників справи обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили 24.04.2019 та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складений та підписаний 24.04.2019.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя ОСОБА_5